Абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок на 53 броя ескалатори на метростанции от втори метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части

Description du marché

Изпълнителят трябва да предоставя следните услуги за съоръженията от Техническата спецификация – ескалатори с производители SUZHOU XINDA и ТисенКруп, общо 53 броя, разположени на метростанции от втори метродиаметър, които са в извънгаранционен срок: а/ Абонаментна техническа поддръжка, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части /без основни резервни части от Приложение 2/; б/ Доставка и монтаж на основни резервни части от Приложение 2, при потребност и констатиране с двустранен протокол. Списъкът на съоръженията, с посочени производител /тип, модел/, заводски номер и начало на поддръжката, е даден в Приложение 1 на Техническата спецификация. Изпълнителят поема задълженията: 1. От момента на влизане в сила на договора да поддържа ескалаторите от списъка в Приложение 1 в техническа изправност и безопасност. 2. Да спазва всички изисквания на действащото законодателство за поддръжка на ескалатори. 3. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложени в европейски стандарт EN115-1:2017 г. 4. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.). 5. Всички технически мероприятия по време на поддръжката на ескалаторите да се извършват съгласно инструкциите на производителя. 6. Да извършва техническо обслужване на всеки ескалатор не по-малко от веднъж месечно по всяко време на денонощието включващо: гресиране (смазване); почистване с професионална прахосмукачка; проверки; дейности за настройване и регулиране; подмяна на съставни части, в следствие на износване или скъсване и които не променят характеристиките на съоръжението. При неизвършено техническо обслужване на ескалатор месечна такса не се заплаща и дължи неустойка в размер, предвиден в клаузите на договора; 7. Не се признава за проведено, техническо обслужване при което не е извършено: гресиране (смазване), проверка на смазващата инсталация и почистване с професионална прахосмукачка. 8. Да извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване на сигнала за аварийно спиране на ескалатор. 9. При повреда на ескалатор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден). 10. За повреди, които не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол между Изпълнителя и Възложителя, с който се констатира съответната неизправност и необходимите резервни части за ремонт. 11. В случай, че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният срок за ремонт и пускане в експлоатация на ескалатор е до 20 календарни дни за механичните части и до 10 календарни дни за електрическите части от датата на протокола по т.10. При просрочване на тези срокове дължи неустойка в размер, предвиден в клаузите на договора. 12. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни части и консумативи с оглед спазване на сроковете по т.11. 13. Да влага, резервни части и консумативи които са оригинални, нови и не са рециклирани. 14. Всички резервни части и консумативи са за сметка на Изпълнителя с изключение на тези, включени в приложение №2. Резервните части, включени в приложение №2, са за сметка на Възложителя. 15. Консумативи са: смазочните материали, скрепителните елементи, указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати. 16. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта резервни части. При непредставяне на такива документи дължи неустойка в размер, предвиден в клаузите на договора. 17. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности в рамките на поддръжката и за вложените резервни части, в т.ч. и тези от приложение №2, е не по-малко от 24 месеца. 18. Да не допуска да работи ескалатор в техническа неизправност. 19. При спиране на ескалатор от движение да съставя протокол съвместно с представител на Възложителя. 20. Да пуска спрените от движение ескалатори. 21. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции. 22. Да обезопасява ескалаторите и да поставя табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки с фирмен знак на фирмата изпълнител. 23. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности, достъпа до ескалаторите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица. 24. Да представя до 20-то число на предходния месец график за техническото обслужване на ескалаторите с посочена дата за одобряване от Възложителя. Необходимо е графикът да не възпрепятства работата на метрото. При непредставяне на график дължи неустойка в размер, предвиден в клаузите на договора. 25. Да осигурява със свой транспорт, технически средства /инструменти, тестери, приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка/ и екипировка за извършване на поддържане и ремонтиране на ескалаторите. 26. Да почиства обектите и да извозва отпадъците за своя сметка, включително и след окончателното приключване на дейностите по предмета на дейността, посочена в Техническата спецификация. 27. Да поддържа валидна застраховка обща гражданска отговорност. 28. Да изпълнява услугата с не по-малко от 10 сервизни техници , от които Ръководител притежаващ правоспособност „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ – 1 степен. 29. Сервизните техници да притежават правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ съгласно Наредба №3 от 2001 г. (ДВ, бр.9 от 2001 г.).

Pouvoir adjudicateur