„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 7 (Седем) броя ехографски апарата за нуждите на „МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД“

Description du marché

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за образна диагностика, а именно: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 7 (седем) броя ехографски апарати“. ​​​​​​​Изпълнението на поръчката обхваща следните дейности: Доставка на апаратурата, фабрично нова, нерециклирана, неупотребявана, придружена с оригинална техническа документация, включително ръководство /инструкция/ за експлоатация и гаранционна карта. Годината на производство на апаратурата следва да бъде след 01.01.2024 г.; Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата; Гаранционният срок за срок не по-малко от 12 месеца, считано от датата на доставка на медицинската апаратура; Максималната и прогнозната стойност на цялата поръчка е 647 000.00 лв. (шестстотин четиридесет и седем хиляди лева) без вкл. ДДС. Предлаганата от участника цена следва да бъде твърда, крайна цена в левове, която не подлежи на промяна за срока на действие на договора и включва всички разходи, данъци, такси, транспорт, мита и др. /включително пълната стойност на всички нейни възли, детайли, кабели, аксесоари и др./ без вкл. ДДС. Цената следва да включва и извършването на всички дейности, описани по - горе в т. 1.1. от настоящата документация. Срокове и условия за изпълнение на поръчката. Обществената поръчка ще се финансира с целеви средства, предоставени от републиканския бюджет. Към датата на обявяване на обществената поръчка не е осигурено финансиране, поради което сключеният в следствие на процедурата договор се счита за сключен под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП (договор с отложено изпълнение), като неговото действие и изпълнение, в т.ч. и плащанията по него, се поставят в зависимост от сбъдването на следното условие: наличие на осигурено финансиране от републиканския бюджет в полза на Възложителя. Изпълнението на договора започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. Ако финансирането не бъде осигурено, на основание чл. 114, ал. 3 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на 3-месечен срок от сключването му, като нито една от страните не дължи неустойка на другата. Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен. Срокът за доставката на медицинската апаратура е не повече от 180 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Приемането и предаването на доставеното се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол от страните. Срокът за монтаж и инсталация на медицинската апаратура е до 30 календарни дни. Срокът за обучение на посочени от Възложителя специалисти за работа с медицинската апаратура ще се осъществи до 3 календарни дни, считано от датата на получена писмена заявка от Възложителя. При необходимост от извършване на гаранционен ремонт, срокът е до 24 (двадесет и четири) часа, считано от момента на съобщаване на проблема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмена заявка, факс или ел. поща. Срок на валидност на офертата - 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. Място на изпълнение на поръчката - „МБАЛ „Св. Пантелеймон” - Ямбол” АД, гр. Ямбол, 8600, ул. „Панайот Хитов” № 30. Гаранция за изпълнение: 3% от стойността на договора в лева без ДДС под формата на: ​​​​​​​1. парична сума 2. банкова гаранция 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Pouvoir adjudicateur