Aanstellen van een aannemer voor de omgevingsaanleg van het jeugdcentrum te Diegem (Machelen)

Description du marché

De gemeente Machelen wenst het jeugdcentrum Diegem en de omliggende sportsite, gelegen aan de Kosterstraat 70, 1831 Machelen, uit te breiden tot een uniek en aantrekkelijk sportpark met een regionaal karakter. De uitvoering ervan werd opgedeeld in twee deelprojecten. Deelproject 1 omvat de uitbreiding en renovatie van de bestaande gebouwen/accommodatie. Hiervoor werd reeds een aannemer aangesteld en de werkzaamheden maken bijgevolg geen deel uit van de scope van deze opdracht. Deze opdracht (deelproject 2) betreft het aanstellen van een aannemer specifiek voor de omgevingsaanleg van de site met o.a. de aanleg van kunstgras voetbalvelden (FIFA Quality), een buitenfitness en speeltoestellen, een (nieuwe) zandbak voor de cross, verlichting, parking, wegenis en openbaar groen. Gedurende de waarborgperiode (2 jaar) zal de aannemer tevens instaan voor het onderhoud van het openbaar groen en de kunstgrasterreinen. De toewijzing van de opdracht wordt voorzien half december 2021. De vooropgestelde maximale totale uitvoeringstermijn van deze opdracht is vastgesteld op 150 werkdagen. Deze totale uitvoeringstermijn is de termijn vanaf de datum zoals vermeld in het bevel van aanvang t.e.m. voorlopige oplevering. Vermoedelijke startdatum: januari 2022.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de nivelage de terrains de sports