Ενισχυση της μικροκινητικοτητας στον δημο χαλκιδεων

Description du marché

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Συμ. 96Γ/2025 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» ΠΟΣΟΥ 432.140,00 € με Φ.Π.Α. (Αρχική Αρ. Συμ. 96/28-09-2023). Στη Χαλκίδα σήμερα, 30η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Ο Δήμος Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα με Α.Φ.Μ. 997591353, ΔΟΥ Χαλκίδας και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E82901.0001, νομίμως εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχο Ελένη Βάκα (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»). Η εταιρεία με την επωνυμία «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΜCO ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη Θέση Πύργος – Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, με Α.Φ.Μ. 999405986, ΔΟΥ Κορίνθου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Μαρκέλλο (εφεξής «Ανάδοχος»). Έχοντας υπόψη: Την αρχική σύμβαση 96/2023 ποσού 432.140,00 € με Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 23SYMV013514956 / 03-10-2023). Την 1η τροποποιητική σύμβαση 96Α/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015204228 / 29-07-2024). Τη 2η τροποποιητική σύμβαση 96Β/2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV016078509 / 24-12-2024). Το εμπρόθεσμα αίτημα της αναδόχου εταιρείας με αριθ. πρωτ. 64454/27-12-2024 για παράταση της σύμβασης κατά 4 μήνες, έως 27-04-2025, λόγω μη ολοκλήρωσης από πλευράς Δήμου των απαιτούμενων ενεργειών (Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας, Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης φθορών και βλαβών ποδηλάτων, Έκδοση αδειών για θέσεις στάθμευσης). Το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Α.Π. 64858/03-01-2025) περί Μακροσκοπικής – Ποσοτικής Παραλαβής εξοπλισμού και λοιπών παραδοτέων. Το πρακτικό της ίδιας Επιτροπής με αριθ. πρωτ. 64454/26-03-2025, με θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση της 3ης παράτασης έως 27-04-2025. Το υπ. αριθ. πρωτ. 121090 ΕΞ 2025 / 09-07-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» περί προέγκρισης της ανωτέρω παράτασης. Την υπ’ αριθ. 625/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ5ΡΞΩΗΑ-28Ω) περί έγκρισης της 3ης παράτασης έως 27-04-2025, με σχετική καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 25AWRD017311516 / 30-07-2025). Το γεγονός ότι η παρούσα τροποποίηση δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Συμφωνείται η 3η παράταση της σύμβασης 96/2023, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Χαλκιδέων», έως τις 27-04-2025. Τροποποιείται το άρθρο 3 της σύμβασης 96/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013514956 / 03-10-2023) ως προς τη διάρκεια σύμβασης, παρατείνοντας το χρονικό διάστημα παράδοσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, από την επομένη της προηγούμενης παράτασης (27-12-2024) έως και τις 27-04-2025, σύμφωνα με την παρ. 5.2.2 της Διακήρυξης, και σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (625/2025 – ΑΔΑ: Ψ5ΡΞΩΗΑ-28Ω), με επιβολή προστίμου βάσει των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Pouvoir adjudicateur