„Изготвяне на инвестиционни проекти и на комплексни проекти за инвестиционна инициатива /КПИИ/ и последващо осъществяване на авторски надзор по време на СМР по обособени позиции“

Description du marché

В обхвата на обществената поръчка по обособената позиция се включват дейности по изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, в обем и съдържание, съгласно изискванията определени в заданията, ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки и осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи, съгласно ЗУТ. Дейност 1 - Изработване на инвестиционен проект във фаза "ТЕХНИЧЕСКИ" по всички изискуеми части за съответния обект, определени в техническото задание за обособена позиция № 1. „Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на водопровод по ул. „Люляк“ –реконструкция на уличното платно и тротоара, по плана на гр. Берковица от ОТ 25 до ОТ 72“ с приблизителна дължина 290 м.“ ; Инвестиционният проект се изготвя в съответствие с изискванията на приложените към документацията технически задания от екип правоспособни проектанти съгласно чл. 229 и чл. 230, ал.1 от ЗУТ и в съответствие с чл.7 от ЗКАИИП. С инвестиционния проект да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР за ползване на проекта като документация за изпълнението на строителство. Инвестиционният проект да бъде изготвен в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването нормативна уредба, при спазване предвижданията на приложимия устройствен план, правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл.169 от ЗУТ към строежите, при взаимна съгласуваност между отделните части, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно предназначението на обекта. Пълният обем и съдържание на проектите е отговорност на Изпълнителя. Проектът следва да бъде придружен с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка. В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. Изпълнителят следва да окаже нужното съдействие на Възложителя при съгласувателните процедури на изготвената проектна документация ако е необходимо, със съответните експлоатационни дружества и административни институции и органи, както и за получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство. Времето, през което текат процедури по одобрение и съгласуване на проекта (в т.ч. издаване на разрешение за строеж и др.) от страна на Възложителя и специализираните контролни органи и общината, не се включва в срока за изпълнение на проектирането. Държавните такси дължими за съгласувателните процедури и за издаване на Разрешение за строеж са за сметка на Възложителя. Дейност 2 - Осъществяване на авторски надзор по чл.162, ал.2 и следв. от ЗУТ при изпълнението на строително- монтажните работи на съответните обекти в срок от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на съответния обект (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до въвеждането му експлоатация с издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация за съответния обект. Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. Авторският надзор ще бъде упражняван след покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целият период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; Заверка на екзекутивната документация за строежа при изпълнение на обекта. След приключване на изпълнението на СМР на обекта следва да бъде изготвен окончателен доклад за упражнявания авторски надзор. Дейността ще се изпълнява единствено и само при последващо реализиране на строителството на обекта. Предвид последното - при липса на последващо изпълнение на СМР в срок до 3 (три) години от сключване на договора, последният се прекратява и двете Страни не си дължат неустойки и/или пропуснати ползи една към друга, от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта, за който липсва/не е сключен договор за изпълнение на СМР. Съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са описани в Технически спецификации по обособени позиции, приложени към настоящата документация и проекта на договор.

Pouvoir adjudicateur