Доставка на редуцир вентили

Description du marché

Доставчикът доставя поръчаните Стоки, предмет на договора, съгласно цени и други изисквания уговорени в Договора. При официално поискване от страна на Възложителя, Доставчикът се задължава да осигури обучение на служители на Възложителя за работа със Стоките (вкл. софтуер), консултация, техническо решение и становище относно монтажа и експлоатацията на оборудването, предмет на договора. Доставчикът удостоверява преминатото от служителите обучение с констативен протокол, който предава на контролиращия служител на Възложителя, който последния следва да одобри. При извършване на всяка доставка, Доставчикът е длъжен да представя всички приложими документи, изискуеми от Възложителя и в съответствие с действащото в Република България законодателство. Без предоставяне на тези документи, Възложителят отказва приемането на стоките до получаване на посочените по-горе документи. Възложителят поръчва необходимото му количество Стоки от Доставчика чрез поръчка, изпратена от Възложителя по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства, а ги приема с Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие на стоките с изискванията на Договора. При несъответствие на доставените стоки с изискванията на договора, Възложителят подписва Приемо-предавателен протокол с възражения без да приема стоката. Доставчикът е длъжен да достави в 10-дневен срок от датата на Приемо-предавателния протокол с възраженията на Възложителя, стоки, отговарящи на уговореното в настоящия договор. Датата, на която Доставчикът замени неприетите по предходния член Стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните Стоки. В случай че тази дата е след максималния срок за доставка на поръчаните стоки (считано от датата на поръчката), Доставчикът дължи неустойка за забава по т. 1.1 от Раздел В. Доставчикът доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Доставчикът или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка и се уточнява относно осъществяване на доставката (вкл. вид на превозното средство, опаковка на Стоките и др.).

Pouvoir adjudicateur