„Абонаментно техническо обслужване на Циклотронен комплекс Биомаркер Генератор“

Description du marché

Обхватът на услугата е абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура с доставка на резервни части при необходимост от ремонти на Циклотронен комплекс Биомаркер Генератор, Производител: MSB, Модел: BG-17. Сервизното обслужване на медицинската апаратура включва неограничен брой сервизни часове за: а) Обслужване на Апаратурата, чрез софтуер за комуникация, включително инсталиране на всички актуализации и надстройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, изисквани от производителя. Проверка на годността, капацитета и употребата на медицинската апаратура следва да се извърши през първите 30 дни след сключване на договора. За извършената проверка на апаратурата представители на страните подписват констативен протокол; б) Извършване на профилактика на Апаратурата при спазване на плана и нормативните изисквания за работа с източници на йонизиращи лъчения и след съгласуване на датата и часа за извършването й с Възложителя. Задължителната профилактика се извършва не по-малко от веднъж на 3 (три) месеца. Първата профилактика се извършва до 60 дни след сключване на договора. в) Неограничен брой посещения при повикване за диагностициране на повреда и/или ремонт на медицинската апаратура Отстраняване на всички възникнали повреди и извършване на необходимите ремонти. В случай на необходимост, доставка на резервни части и модули. 2. Идентифициране на възникнали проблеми, време за реакция: време за реакция е времето, за което изпълнителят се задължава да изпрати на указаното местонахождение на апаратурата сервизните си специалисти за идентифициране на проблем, след получаване на заявка: - до 4 часа от уведомяването в работно време и в срок до 24 часа в почивни и празнични дни. Време за диагностика при отдалечен достъп до медицинската апаратура, чрез софтуер за комуникация - до 4 часа. - В случай, че в рамките на срока Изпълнителят не изпълни своите задължения по изпращане на сервизен екип/специалист, то Изпълнителят дължи неустойка определена в договора, а Възложителят може да възложи задачата на трето лице /притежаващо съответните компетенции и квалификация/. 3. Осигуряване методическа помощ на персонала, работещ с апаратурата, в т.ч. инструктаж и проверка на знанията на персонала за безопасна работа. 4. Други специфични дейности, възникнали в хода на изпълнение на договора. 5. Отстраняване на възникнали неизправности/повреди без доставка на резервни части - до 3 (три) работни дни от идентифициране на проблема. Всеки следващ ден след изтичане на съответния срок за отстраняване на повредата ще се отчита като неработен за апарата и за него няма да се начислява и заплаща такса за сервизно обслужване. 6. Своевременна доставка на оригинални нови, неупотребявани или фабрично рециклирани резервни части, необходими за нормалното функциониране на медицинската апаратура след одобрение от Възложителя. Резервните части се заплащат допълнително, извън абонаментната цена – само при доказана необходимост от подмяна на конкретна част и след одобрение от Възложителя. Възложителят е предвидил бюджет за резервни части в размер на 200000,00 лв. без вкл. ДДС . Договорът, в частта му за доставки на резервни части, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност. 7. При техническо обслужване или необходимост от извършване на ремонти с доставка на резервни части, принадлежности, материали и консумативи, за всеки конкретен случай се представя констативен протокол за състоянието на медицинската апаратура. В Приложение №1-Техническа спецификация подробно са разписани протоколите за действия при смяна на рез.части. 8. Отстраняване на възникнали неизправности/повреди с доставка на резервни части - до 3 работни дни след доставката на резервната част. Всеки следващ ден след изтичане на съответния срок за отстраняване на повредата ще се отчита като неработен за апарата и за него няма да се начислява и заплаща такса за сервизно обслужване.колите при доставка и подмяна на резервни части. 9. Гаранционният срок на вложените резервни части е този, даден от производителя, но не по-малко от 6 месеца от датата на извършване на ремонта и започва да тече от датата на протокола за извършен ремонт и въвеждане в експлоатация. 10. Гаранционният срок на ремонта не може да бъде по-малък от 6 месеца от датата на протокола за извършения ремонт.В случай, че Апаратурата предмет на настоящата поръчка не функционира поради виновна забава на Изпълнителя, продължила повече от 7 работни дни, за съответния месец месечна абонаментна такса за нея не се заплаща. Това обстоятелство се установява от Изпълнителя, в присъствието на представител на Възложителя, чрез подписване на двустранен констативен протокол. 11. Не се дължи абонаментна такса за неработеща апаратура. Възложителят задължително се уведомява писмено за преустановяване работата на циклотронния комплекс. 12.Участникът, избран за изпълнител, е необходимо да води Досие на циклотронния комплекс, включващо всички протоколи за профилактики и отстраняване на повреди. Копие на досието се представя на Възложителя след изтичане на всяко тримесечие. Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент. Към Техническото предложение участниците следва да се приложат: Документ/и, издаден/и от производителя или от упълномощено от него лице, удостоверяващ/и представянето на права на участника /оторизации за изпълнение на следгаранционната поддръжка, включваща осигуряване на резервни части, замяна на модули и/или детайли, извършване на технически профилактики, преинсталиране и/или обновяване на софтуер - копие на документ/и, придружен/и с превод на български език.

Pouvoir adjudicateur