,,Asigurare versant contra caderilor de pietre sector drum DN67C km 80+500-81+000 partea dreapta; km 88+500-89+000 partea dreapta; km 91+000-91+800 partea stanga; km 102+750-103+000 partea stanga; km 126+000-127+000 partea dreapta; km 112+000-114+000 partea dreapta; km 127+000-128+000 partea stanga”

Description du marché

Executia lucrarilor de asigurare a versantilor contra caderilor de pietre sector drum DN67C km 80+500-81+000 partea dreapta; km 88+500-89+000 partea dreapta; km 91+000-91+800 partea stanga; km 102+750-103+000 partea stanga; km 126+000-127+000 partea dreapta; km 112+000-114+000 partea dreapta; km 127+000-128+000 partea stanga. [... ]Informatii suplimentare privind dreptul de modificare a contractului si clauzele de revizuire in conformitate cu prevederile legale se gasesc in Conditiile generale si specifice ale contractului in conformitate cu HG 1/2018 si in Instructiuni pentru ofertanti atasate la Documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: I1) Inlocuirea Antreprenorului : Atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor si numai în situaţia în care drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarle si completarile ulterioare ; 2) Schimbarea denumirii şi/sau a formei de organizare a societăţii, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 3) Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate]; 4) Prelungirea Duratei de Execuţie. Aceasta se realizează în baza mecanismului contractual prevăzut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Condiţiile Generale ale Contractului, fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sancţiunile prevăzute în Contract, 5) Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; 6) Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren; 7) Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului; 8) Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 9) Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; 10) Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali. Acestea se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 11) Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 12) Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.

Pouvoir adjudicateur