Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative et coordination des techniques spéciales du lot 2

Description du marché

Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement des 9 plateaux de bureaux et du parking en sous-sol : - La réalisation des parachèvements intérieurs (revêtements sols, cloisons, revêtements muraux, menuiseries, peinture, isolation, faux-plafonds,…) - Les démolitions nécessaires aux futures interventions - La mise en conformité des toitures (y compris mise en sécurité) et la rénovation des toitures vertes - L’installation des réseaux et équipements de techniques spéciales (électricité, éclairage, chauffage, refroidissement, intrusion, incendie, contrôle d’accès, HVAC, sanitaires, …) - L’aménagements des parkings en sous-sol avec zone dédiée aux vélos - L’aménagement des abords immédiats L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Dans le cadre du présent marché, l’Administration communale de Charleroi souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction