Construction d’une infrastructure de stockage sur le site du lac de la Plate-Taille. Lot 1 Terrassement et lot 2 Gros-œuvre-Toiture

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Construction d’une infrastructure de stockage sur le site de la Plate-Taille. Travaux de terrassements et construction d’un volume en prémurs béton apparents. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue du Bois du Four à 6440 FROIDCHAPELLE Code CPV : 45000000-7 – Travaux de construction Numéro de marché : 66650 (C2022/035K) Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). --- Le marché repris dans le présent cahier des charges fait l’objet d’un financement d’investissements d’intérêt public – allocation de base 63.07 – Programme 2 du budget du CGT pour l’année 2023. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Le planning prévu est le suivant : - Terrassements : Période du 5/1 au 4/2/2026 - Délai : 30 jours calendrier. - Gros-œuvre : Période du 5/2 au 15/4/2026 - Délai : 70 jours calendrier. - Gros-œuvre : Période du 15/9 au 5/12/2026 - Délai : 80 jours calendrier. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire doit impérativement avoir lieu avant le 5/12/2026. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais le dépôt du décompte final au plus tard pour la fin de l’année 2026. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction

Lots (2)