Execuția lucrărilor aferente proiectului ”Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani”, Etapa I, Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească

Description du marché

Linia de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani face parte din Coridorul celor trei mări (Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee) și este amplasată pe raza județului Prahova. Administrativ, secțiunea Ploiești Triaj – Valea Călugărească, care face obiectul acestei documentații, este situată pe raza Sucursalei Regionale CF București – CNCF „CFR” SA. Principalele obiective preconizate sunt • creșterea siguranței traficului; • reducerea timpului de călătorie prin creșterea vitezei de circulație pe întregul tronson; îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului feroviar; • îmbunătățirea confortului în timpul călătoriei; • reducerea emisiilor de poluanți și a impactului negativ asupra mediului; • optimizarea transportului feroviar transfrontalier atât pentru pasageri cât și pentru marfă: • creșterea atractivității și accesibilității municipiilor din zonele învecinate căii ferate; • atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri, având în vedere faptul că, în orașele ănvecinate se desfășoară activități economice; asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat pentru rezidenți și mediul de afaceri din județele pe care le traversează. • Durata totală estimată a contractului este de 86 de luni, după cum urmează: • Durata realizării activităților premergătoare Ordinului de Începere este de 1 lună de la semnarea contractului. • Durata estimată de Execuție a Lucrărilor este de maxim 23 luni calendaristice de la emiterea Ordinului de Începere. • Durata estimată în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor este de 1 lună de la data Notificării de către Antreprenor a finalizării lucrărilor. Se va putea efectua Recepția la Terminare a Lucrărilor doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: • Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului; • Lucrările au trecut Testele la Terminare. • Perioada de notificare a defectelor este de minim 60 de luni calendaristice de la Aprobarea de către Beneficiar a Recepției la Terminarea Lucrărilor. În această perioadă, Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu și oricărei deteriorări a unei părți a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanție și care: • rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare; și/sau • rezultă din orice acțiune sau lipsă de acțiune a Antreprenorului în Perioada de Garanție. • Dacă un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce în Perioada de Garanție, Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorări. Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciu sau deteriorare. • În Perioada de Garanție, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normală a Lucrărilor produsă, pentru fiecare parte din Lucrări, începând cu data de începere a utilizării părții respective de către Beneficiar, sau, dacă nu există o asemenea dată, de la data de aprobare a Recepției la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriorările care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare a Lucrărilor. • Perioada de închidere – Recepția Finală este de 1 lună de la data de expirare a Perioadei de Garanție. Îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepției Finale. La expirarea Perioadei de Garanție, Beneficiarul va organiza recepția finală și va comunica Antreprenorului data stabilită și componența comisiei de recepție în condițiile Legii. Comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile sale într-un proces-verbal conform Legii. În termen de 5 zile după ce semnează procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la hotărârea de admitere, suspendare sau respingere a recepției finale, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar. Procesul-verbal de Recepție Finală semnat de către Beneficiar va fi singurul document considerat a certifica Recepția Finală a Lucrărilor. Astfel, durata contractuală este compusă din: - perioada de realizare a activităților premergătoare Ordinului de Începere maxim 1 lună; - perioada de execuție a lucrărilor maxim 23 luni; - perioada realizării Recepției la Terminarea Lucrărilor 1 lună; - perioada de notificare a defectelor minim 60 luni; - perioada de închidere 1 lună. Total estimat 86 luni

Pouvoir adjudicateur

Contexte et conseils