Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (Zona Turda) si Drum National DN1 (Zona Tureni)

Description du marché

Ex. Lucr. pentru realizarea obiectivului de investitii: Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (Zona Turda) si Drum National DN1 (Zona Tureni) In cadrul valorii estimate au fost incluse Rez. de implementare in cf. cu OUG 101/2020 in cuantum de 16.736.464 lei fara TVA.Totodata distinct fata de rez. de implementare stabilite cf OUG 101/2020,a fost inclusa in valoarea estimata si SUME PROVIZIONATE,care se regasesc in cadrul Art. Gen. din Listele de cantitati astfel: GI 07 - Alocare fonduri pentru elaborarea desenelor cf cu executia la finalizarea lucrarilor in cuantum de 400.000 lei fara TVA. Cant. de lucrari sunt prevazute in Listele de cant. atasate la DA. [... ]Inf.supl.privind dreptul de modificare a ctr si clauzele de revizuire se gasesc in Conditiile generale si specifice ale contractului in conf cu HG 1/2018 si in Instr.pentru ofertanti atasate la DA. AC isi rezerva dreptul de a modif. contr. potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016. Clauze de revizuire conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contr. sunt urm• Ajustarea preturilor conform clauzei 48 din prezentul Acord contractual prin aplicarea formulei de ajustare a preturilor mentionata in art. 31 din OUG 64/2022 • Inlocuirea Antreprenorului: 1)Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. d) pct. i) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, numai in situatia in care respectiva inlocuire nu presupune modificari substantiale ale contractului de achizitie publica; 2)Atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor in conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. d) pct. ii) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică; 3) Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. d) pct. iii) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, in cazul incetarii anticipate a contractului, la solicitarea Beneficiarului/autoritatii contracate Antreprenorul va cesiona autoritatii contractante la cererea acesteia contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. • Alte modificari: 1) Schimbarea denumirii şi/sau a formei de organizare a soc.schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 2) Inlocuirea liderului asoc. prin preluarea acestei calitati de catre unul dintre membrii as.si/sau modificarea componentei initiale a as. prin preluarea atrib unui/unor membru/membri de catre alt asociat /restul asociatilor, cu conditia sa indeplineasca cerintele de calificare si selectie stabilite initial in documentatia de atribuire si cu respectarea, dupa caz a conditiei prevazute la art. 186 din Legea nr. 98/2006; 3) Modificări generate de schimbarea personalului cheie/noncheie, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 4) modificarea procentelor asoc. din valoarea contr., in masura in care o astfel de modificare asigura indeplinirea in continuare a cerintelor de calificare din DA, nu afecteaza aplicarea factorilor calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contr. si nu modifica conditiile specifice privind executarea contr stabilite anterior de AC/entitatea contractanta in cazul operatorilor economici care participa in comun la procedura de atribuire; 5) modificarea success. fazelor de realizare a unor activitati, fara a afecta celelalte clauze contr., cum ar fi termenul de finalizare a contr., si in situatia in care, de ex, altgoritmul de eval tehnica a ofertelor bazat si pe modul de planificare a succesiunii acestor faze nu este afectat; 6) modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale platii, inclusiv in cazul in care platile urmeaza sa se realizeze catre un alt asociat diferit de asociatul desemnat initial sa incaseze pretul contractului. 7) modificări generate de includerea de noi subcontr. și/sau înlocuirea subcontr inițiali. Acestea se vor realiza conf.clauzei coresp. din Condițiile Generale ale Contractului; 8) prelungirea Duratei de Execuţie. Aceasta se realizează în baza mecanismului contractual prevăzut la Clauza 35 din Cond Gen ale Contr., fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalităţile şi/sau sancţiunile prevăzute în Contract; 9) modificarea minora a cotelor, poz si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren care nu conduc la modificarea proiectului tehnic sau a sol.tehnice; 10) modificarea culoarului/coridorului de expropriere care conduce la necesitatea realizarii de lucrari suplim. si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract in conditiile in care nu este afectat caracterul general al contractului, iar modificarea nu este substantiala; 11) modificarea rezultata din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in leg.cu obiectivul de investitii sub conditia respectarii dispozitiilor legale incidente in materia achizitiilor publice; 12) modificarea cantitatilor unor articole de lucrari din contract ca urmare a remasuratorilor care se vor face pentru cantitati nete real executate rezultate in urma implementarii si respectarii proiectul tehnic initial fata de cele estimate la nivelul proiectului tehnic initial. Nu se incadreaza in aceasta categorie acele diferente cauzate de modificari ale proiectului tehnic, respectiv a solutiei tehnice; 13) modificari generate de cerinte privind cercetarea si lucrarile arh..

Pouvoir adjudicateur