Gyál, idős otthon tervezés

Description du marché

A tervezés tárgya: Gyál, idős otthon tervezés tárgyú vállalkozási szerződés Megrendelő Képviselő-testülete döntött arról, hogy idősotthont építtet. A beruházásra tanulmánytervet készíttetett. A tanulmánytervet a Megrendelő Képviselő-testülete elfogadta azzal, hogy az idősotthon nem az eredeti helyszínre épül, hanem – az intézmény területigényére tekintettel – az Erdősor utcai (Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti) 4856/6 hrsz.-ú ingatlanra. A beruházás előzetesen becsült adatai: - Összes hasznos szintterület: 7.500 m2 - gépkocsi parkoló: 2615 m2 és 100 db A helyszín kijelölésre került, de a telek kialakítása még folyamatban van. A Tervező feladatai: a) engedélyezési terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése, melynek részét kell, hogy képezze a jelenleg a területen lévő erdő kertészeti szempontú felülvizsgálata és annak megfelelő terv szintű kezelése 1. változat 1 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban b) Megrendelő képviselete a tervek egyeztetéséhez és engedélyezéséhez kapcsolódó eljárásokban, így különösen településképi, tervtanácsi, közmű és hatósági egyeztetéseken, ezekről írásos emlékeztető készítése c) kiviteli terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése 1. változat 1 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban [az a), c) pontoknál az elektronikus dokumentumok file nevei legfeljebb 20 karaktert tartalmazhatnak, melynek magában kell foglalnia a rajz számot] d) közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő delegálása az építés kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban a Megrendelő bíráló bizottsági feladatokat is ellátó közbeszerzési munkacsoportjába a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3)-(4) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, akinek feladatait a szerződés tervezet 1.3. pont tartalmazza. e) tervezői művezetés, ennek keretében a heti, vagy kétheti kivitelezési kooperációs megbeszéléseken és Megrendelő igényei szerinti egyéb, előre egyeztetett alkalommal közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan építés-kivitelezés érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását Határidők: Teljesítési szakasz/Munkafolyamat/Határidő: 1. fázis/Engedélyezési terv szállítás/szerződés hatálybalépés + 90. naptári nap 2. fázis/Kiviteli Terv, árazott és árazatlan költségvetés, kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési műszaki dokumentáció szállítás/építési engedély véglegessé válásától 90. naptári nap 3. fázis/Közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértői feladatok a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban/Egyeztetés szerint a közbeszerzési eljárás(ok)hoz igazodó ésszerű határidőben 4. fázis/Tervezői művezetés/Egyeztetés szerint a kivitelezéshez igazodó ésszerű határidőben A 3-4. fázis hatálybalépésének feltétele az építés-szerelés kivitelezés ellenszolgáltatásának pályázati támogatásból, illetőleg egyéb finanszírozási megoldással történő biztosítása.

Pouvoir adjudicateur