L162 Namur – Luxembourg, tronçon Jemelle - Grupont Modernisation de l’Axe 3 : rectification de tracé, renouvellement de voies et de quais.

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux. L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans déposés, le métré et les divers documents du marché de référence. ll est question d’un marché à tranches, comprenant une tranche ferme portant sur l’accompagnement du train de criblage C75 d’Infrabel, l’accompagnement du train de renouvellement de traverses P93 d’Infrabel, le renouvellement de ballast avec ou sans renouvellement de fondation , la rectification du tracé de voies, le renouvellement (rehausse et allongement) de quais et l’équipement partiel des quais renouvelés ainsi qu’une tranche conditionnelle portant sur la réalisation de la partie de l’équipement des quais. L'exécution de travaux génère d’importantes émissions de CO2. Infrabel a l'ambition de réduire ses émissions de CO2 lors de l'exécution de ses marchés publics de travaux. La réalisation de cette ambition n'est possible qu’avec l’engagement actif de ses cocontractants. Pour cette raison, les clauses de l’échelle de performance CO2 sont d’application dans ce marché public, par lesquelles les soumissionnaires s’efforçant de réduire leurs émissions de CO2 sont récompensés par l’octroi d’un avantage dans le classement des offres.

Pouvoir adjudicateur