Marché de travaux au sein du bâtiment du Tri Postal situé à la gare de Charleroi-Central, ayant pour objet les « Travaux de finition/ parachèvement » et l’intégration des installations techniques des « Locaux Définitifs SNCB » destinés à l’accueil des services SNCB.

Description du marché

Marché de travaux réparti en 2 lots distincts, ayant pour objet la réalisation - des travaux de finition/parachèvements (lot 1) - et installation des techniques spéciales (lot 2) dans les Locaux définitifs de la SNCB destinés à l’accueil des services de la SNCB, situés au sein du TRI POSTAL de la gare de Charleroi-Central. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur, via le maître d’ouvrage délégué, se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle, autorisant le Pouvoir adjudicateur, via le maître d’ouvrage délégué, ,à exclure l’offre pour l’attribution du marché. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent Cahier Spécial des Charges.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de parachèvement de bâtiment

Lots (2)