Marché de travaux ayant pour objet la construction, reconstruction et l’aménagement du bâtiment « RTG » en crèche et de ses abords à Jemeppe-sur-Sambre.

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la démolition, reconstruction et aménagement du bâtiment « RTG » en crèche et de ses abords situé Place communale 19 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre : - Lot 1 : AR/STAB/TS/ABORDS (lot PILOTE) - Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté) Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Place communale 19 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE Code CPV : 45000000-7 – Travaux de construction 45111100-9 – Travaux de démolition 44115800-7 – Aménagements intérieurs de bâtiment. Numéro de marché : 2022/161 Tous les matériaux à mettre en oeuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Complété comme suit : Clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.95 - Clauses sociables flexibles : Voy. A2.6 : Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. - Clauses anti-dumping social (uniquement pour le lot 1) : Voy. A2.7 Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.8 Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. Complété comme suit : Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par le fonds Européens de la Facilité. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire de l’ensemble des lots doit impérativement avoir lieu avant le 31/08/25. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction

Lots (2)