Marché de travaux ayant pour objet la démolition de plusieurs bâtiments situés sur ou à proximité du marché vespéral de Charleroi à Marcinelle

Marché de travaux ayant pour objet la démolition de plusieurs bâtiments situés sur ou à proximité du marché vespéral de CHARLEROI, situé rue des Forgerons 97 et 102 à 6001 - MARCINELLE. Ces démolitions ont pour but de faire disparaitre des bâtis vétustes, en mauvais état et même partiellement incendiés, qui contribuent à une dégradation de l’image de ce quartier. Les bâtiments à démolir font partie de 3 sites à réhabiliter (SAR), nommés respectivement : - Anciens murissoirs à bananes ; - Atelier de chaudronnerie ; - Atelier de réparation de locomotives. La démolition de ces 3 bâtiments fait l’objet d’un seul permis d’urbanisme. La démolition de chacun de ces bâtiments fait l’objet d’un lot séparé. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Lot 1 : Démolition du bâtiment nommé Anciens murissoirs à bananes. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.

Marché de travaux ayant pour objet la démolition de plusieurs bâtiments situés sur ou à proximité du marché vespéral de CHARLEROI, situé rue des Forgerons 97 et 102 à 6001 - MARCINELLE. Ces démolitions ont pour but de faire disparaitre des bâtis vétustes, en mauvais état et même partiellement incendiés, qui contribuent à une dégradation de l’image de ce quartier. Les bâtiments à démolir font partie de 3 sites à réhabiliter (SAR), nommés respectivement : - Anciens murissoirs à bananes ; - Atelier de chaudronnerie ; - Atelier de réparation de locomotives. La démolition de ces 3 bâtiments fait l’objet d’un seul permis d’urbanisme. La démolition de chacun de ces bâtiments fait l’objet d’un lot séparé. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Lot 1 : Démolition du bâtiment nommé Anciens murissoirs à bananes. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.

Marché de travaux ayant pour objet la démolition de plusieurs bâtiments situés sur ou à proximité du marché vespéral de CHARLEROI, situé rue des Forgerons 97 et 102 à 6001 - MARCINELLE. Ces démolitions ont pour but de faire disparaitre des bâtis vétustes, en mauvais état et même partiellement incendiés, qui contribuent à une dégradation de l’image de ce quartier. Les bâtiments à démolir font partie de 3 sites à réhabiliter (SAR), nommés respectivement : - Anciens murissoirs à bananes ; - Atelier de chaudronnerie ; - Atelier de réparation de locomotives. La démolition de ces 3 bâtiments fait l’objet d’un seul permis d’urbanisme. La démolition de chacun de ces bâtiments fait l’objet d’un lot séparé. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.