Marché de travaux ayant pour objet la relance du marché relatif à la construction, reconstruction et l’aménagement du bâtiment « RTG » en crèche et de ses abords à Jemeppe-sur-Sambre. Lot 1 : AR/STAB/TS/ABORDS (lot PILOTE).

Description du marché

DESCRIPTION Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la démolition, reconstruction et aménagement du bâtiment « RTG » en crèche et de ses abords situé Rue Neuve, 1 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre : - Lot 1 : AR/STAB/TS/ABORDS (lot PILOTE) - Lot 2 : Mobiliers intérieurs (lot piloté) - Lot 3 : Détection intrusion (lot piloté) Le présent cahier spécial des charges ne concerne que la relance du lot 1 – AR/STAB/TS/ABORDS (lot PILOTE). Les lots 2 et 3 ont déjà été attribués. Lorsqu’il est fait référence au « marché » dans le cadre des dispositions qui suivent, il y a lieu de comprendre qu’il s’agit uniquement du lot 1. L’adjudicataire du lot 1 sera l’entrepreneur « pilote », qui aura en outre à sa charge la coordination du chantier, le pilotage des lots 2 et 3, suivant une formule « cost+fee ». Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue Neuve, 1 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE Code CPV : 45000000-7 – Travaux de construction 45111100-9 – Travaux de démolition 44115800-7 – Aménagements intérieurs de bâtiment Numéro de marché : C2022/161 – NA/NA/000327 Tous les matériaux à mettre en oeuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Complété comme suit : Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.95 - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.92 Complété comme suit : Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé le Plan de Relance et le Plan Cigogne +5200. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire doit impérativement avoir lieu avant le 31/08/27. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction