Marché de travaux ayant pour objet la transformation de la crèche « La tarentelle » d’une nouvelle capacité de 35 enfants à Manage. Lot 1 : Construction (lot PILOTE). Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté).

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la transformation de la crèche « La tarentelle » d’une nouvelle capacité de 35 enfants à Manage : - Lot 1 : Construction (lot PILOTE) - Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté) Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de la Goette, 51 à 7170 MANAGE Code CPV : • Lot 1 : 45000000-7 – Travaux de construction • Lot 2 : 45312000-7 – Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes Numéro de marché : Référence PRR : HA/SO/000109 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (lot 1 uniquement) (Voy. A2.91). Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.94 Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par un fonds Européen. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Le planning prévu est le suivant : Lot 1 – Phase 1 : Désamiantage et travaux à l’étage : Du 16/04/2026 au 08/06/2026 - Délais: 53 jours calendrier. Période d’arrêt: Du 08/06/2026 au 15/06/2026 : Délai: 7 jours calendrier. Lot 1 – Phase 2 : Travaux au rez-de-chaussée : Du 15/06/2026 au 15/07/2026 - Délai: 30 jours calendrier. Lot 2 - Détection intrusion : Du 15/06/2026 au 15/07/2026 - Délai: 15 jours calendrier. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire (lots 1 et 2) doit impérativement avoir lieu avant le 20/07/2026. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais 2 mois pour les visites et approbation de l’ONE et du SRI avant mise en service estimée au 17/08/2026. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction

Lots (2)