Marché de travaux ayant pour objet le désamiantage du bâtiment de la piscine de Marchienne-au-Pont - Lot 1

Description du marché

Marché de travaux ayant pour objet le désamiantage du bâtiment de la piscine de Marchienne-au-Pont. Il consiste en : L’enlèvement et l’évacuation des éléments contenant de l’amiante en Zone Hermétique Fermée (ZHF), tels que des enduits muraux, plafonnages, colles,… et des éléments amiantés en enlèvement simple tels que des dalles de faux-plafonds, gaines,… ; Les démontages et nettoyages nécessaires préalables au désamiantage ; La réalisation des mesures administratives à réaliser pour un tel travail. Ces travaux interviennent dans le cadre de la transformation et la réhabilitation de la piscine prévue postérieurement. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de désamiantage