Marché de travaux relatif à la mise en conformité ou au remplacement des tableaux électriques basse tension provinciaux pour les PSE et PMS de Nivelles et Wavre (pack 5)

Description du marché

Site 1 : NIV_DEMU_021_000 sis à 1400 Nivelles, rue Demulder, 10 021_001 et 021_002 : PMS : Centre Psycho-Médico-Social Site 2 : NIV_MALG2_026_000 sis à 1400 Nivelles, Chemin du Malgras, 2 026_001 et 026_002 : PSE : Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole Site 3 : WAV_BOHY_006_000 sis à 1300 Wavre, avenue Bohy, 51 006_004 : PSE : Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole Les installations visées par le présent marché sont dûment identifiées dans les annexes et métré joints au présent cahier spécial des charges, qui sont considérés comme faisant parties intégrantes du présent point. Ces installations ont fait l’objet de rapports de prévention incendie par la Zone de Secours Brabant wallon, qui imposent ces mises en conformité à brève échéance. Il s’agit de travaux qui concernent la sécurité et la protection des institutions et de leurs usagers contre les risques d’incendie et d’explosion et qui, de ce fait, ne peuvent souffrir aucun retard dans leur réalisation. Le Pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait que les bâtiments concernés par les travaux sont des établissements en activités. Il est donc nécessaire de planifier les travaux et notamment les coupures de courant qui devront être effectuées en concertation avec l’institution et le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué). Il est à noter que les coupures d’électricité nécessaires à l’exécution du marché (principalement pour les repérages, les installations et raccordements des armoires ou platines, les inspections et les réceptions par un SECT) ne pourront se faire que suivant les horaires suivants : uniquement en dehors des horaires de bureaux qui sont ouverts de 8h à 16h, pendant les congés scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pendant les week-ends et jours fériés. Il est important que le soumissionnaire tienne compte de ces contraintes horaires lorsqu’il déterminera le délai d’exécution global du marché et sa ventilation (cfr point I.10 « Critères d’attribution »).

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Installations basse tension