Marché en 2 lots ayant pour objet la rénovation du Centre Culturel du Temps choisi

Conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché à lots.Le présent marché est subdivisé en 2 lots dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont définies dans la partie technique du présent cahier spécial des charges :- Lot 1 – Architecture/Stabilité/Techniques spéciales (lot pilote)Le LOT Pilote à charge de pilotage des autres lots.Il réalise, ajuste et met à jour le planning général en coordination avec les autres LOTS.Il est tenu d’organiser les phases, interventions, … de manière à atteindre le respect du délai global.Installation de chantier commune à disposition.L’adjudicataire du lot 1 sera l’entrepreneur « pilote », qui aura en outre à sa charge la coordination du chantier, le pilotage de l’autre lot, suivant une formule « cost+fee », sous réserve d’attribution des deux lots au même adjudicataire.Par la remise de son offre, l’entreprise-pilote accepte cette procédure sans réserve.Le détail de la mission de pilotage/coordination des travaux est détaillé dans les clauses techniques.Le délai d’exécution global du présent marché (lot 1 + lot 2) est de 365 jours calendrier dont 60 jours calendrier pour l’exécution du Lot 2.En cas d’adjudicataires différents pour les lots, la gestion du planning est à charge de l'adjudicataire du lot 1, lequel aura pour mission de piloter les travaux des différents lots. Il est tenu d'organiser le planning de manière à atteindre le respect du délai global.L’adjudicataire du lot 2 a l'obligation de se conformer à ce délai commun et à chacune des mises à jour du planning par l'adjudicataire du lot 1. Il a l'obligation d'apporter son concours en vue de la bonne gestion du planning et des délais. Le planning de l'entreprise pilote sera transmis aux entreprises pilotées au démarrage des travaux.Le délai de la phase de chantier pour le lot 2 doit s’intégrer dans le délai de la phase de chantier du lot pilote 1.L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de DéveloppementStratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH.En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;-à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considéréecomme une irrégularité substantielle.

Lot 2 – Détection intrusion (lot piloté)Les adjudicataires des autres lots ont l'obligation d'apporter leur concours en vue de la bonne gestion du planning et des délais.Ils ont l'obligation de se conformer aux phases, fractionnements, échéances et durées qui leur sont alloués par l'adjudicataire du LOT Pilote.Ainsi, l'entreprise pilotée doit se conformer à la fois au délai du présent cahier des charges mais également aux impositions du planning du lot pilote.Aucune indemnité, aucun coût supplémentaire et aucune prolongation de délai ne seront accordés aux adjudicataires des différents lots en raison des conditions évoquées.Le planning de l'entreprise pilote sera transmis, sur demande, aux entreprises pilotées après commande des travaux.Il est rappelé aux soumissionnaires que, pour l’attribution, chaque lot est considéré comme un marché.