Műszaki ellenőrzés: új bölcsődei épületszárny

Description du marché

Megbízási szerződés alapján az ajánlatkérő által megvalósítandó, Budapest VI. kerület, Dózsa György út 104/A. szám alatti bölcsődeépület bővítéséhez és a meglévő bölcsődeépület lapostető szigetelési munkáihoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele. A) A szolgáltatással érintett építési beruházás összefoglaló bemutatása: LÁSD A HIRDETMÉNY II.1.4) PONTJÁBAN (TED-VÁLTOZAT 2.1. PONTJÁBAN). B) A tervezett építési munkák főbb műszaki jellemzői a következők: LÁSD A HIRDETMÉNY II.1.4) PONTJÁBAN (TED-VÁLTOZAT 2.1. PONTJÁBAN). C) Szerződéskötési feltételek: LÁSD A HIRDETMÉNY II.1.4) PONTJÁBAN (TED-VÁLTOZAT 2.1. PONTJÁBAN). D) A nyertes ajánlattevő főbb feladatai: D.1) Az építési beruházás kivitelezési időszaka alatt és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó használatbavételi szakaszban A nyertes ajánlattevő feladatai az adott építési beruházás vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben rögzítettek ellátása (valamennyi releváns műszaki ellenőri szakágra kiterjedően). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházás nyertes ajánlattevőjének (fővállalkozó kivitelező) feladata lesz a használatbavételi eljárás(ok) megszervezése, bonyolítása, lezárása, dokumentálása is. A tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője köteles a használatbavételi eljárásban is ajánlatkérő rendelkezésére állni. A további részletes feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. D.2) Az építési beruházás jótállási fázisában A nyertes ajánlattevő feladatai az alábbiak az építési beruházás jótállási időszaka vonatkozásában (valamennyi releváns műszaki ellenőri szakágra kiterjedően): 1) az ajánlatkérő által dokumentált hiányosságok/hibák kitűzött határidőre történő pótlásának/cseréjének/javításának műszaki ellenőrzése, dokumentálása és erről ajánlatkérő írásbeli tájékoztatása (szükség szerint a kivitelezési szerződésben rögzített jótállási időszak lejártát követően is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházás nyertes ajánlattevője (fővállalkozó kivitelező) a tervezettek szerint 24 naptári hónap teljeskörű jótállás vállalására lesz köteles. A további részletes feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. E) A szerződés időtartama: Ajánlatkérő kiegészítése a felhívásban rögzített teljesítési időtartamhoz (12 naptári hónap): A tervezettek szerint 2024. IV. negyedévben vagy 2025. I. negyedévben kerül sor az építési beruházásban a munkaterület átadására, a beruházás időtartama várhatóan a szerződés hatályba lépésétől számított 12 naptári hónap (mely határidőig kell megkezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárást). A műszaki átadás-átvétel lefolytatásának határideje 30 naptári nap. Az építési beruházás nyertes ajánlattevőjének (fővállalkozó kivitelező) feladata lesz a használatbavételi engedély beszerzése legkésőbb 2026. szeptember 1. napjáig. A fentiek alapján az ajánlattétel keretében az alábbiakkal szükség kalkulálni: - fővállalkozó kivitelezővel történő szerződéskötés és munkaterület átadás: legkésőbb 2025. március 31. - fővállalkozó kivitelező teljesítési határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje): legkésőbb 2026. március 31. - műszaki átadás-átvételi eljárás határideje: legkésőbb 2026. április 30, - használatbavételi engedély beszerzése: legkésőbb 2026. szeptember 1. - jótállás időtartama 24 naptári hónap (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítva).

Pouvoir adjudicateur