Námestovo OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta

Description du marché

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu „Námestovo OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ . Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu: 1. Zabezpečenie vstupných podkladov - zameranie súčasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre vypracovanie realizačného projektu stavby, - polohopisné a výškopisné zameranie objektu a priľahlých plôch v nadväznosti na riešenie parkovacej politiky pre terajší objekt a zamerania inžinierskych sietí. 2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – stavebný zámer a) vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce (stavby) na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie a podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1 v časti B opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch. Stavebný zámer bude vypracovaný podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., ktorý bude súčasne použitý ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, b) zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k dokumentácii stavebného zámeru v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ, c) zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie stavebného zámeru. 3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby a) vypracovanie realizačného projektu stavby na základe schváleného stavebného zámeru a podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedeného v bode 2 v časti B opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA“ vrátane: – energetického hodnotenia budovy podľa ustanovenia § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa bodu 2 v časti B opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch, – environmentálneho hodnotenia budovy podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 k návrhu zmluvy o dielo, – popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 4 v časti B opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch, b) zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí verejný obstarávateľ, c) zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby. 4. Počas realizácie stavby a) spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce (stavby) pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (ust. § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach), b) v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce (stavby) spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (ust. § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach), c) zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu : – poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, – účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, – účasť na kontrolných dňoch stavby, – zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a prípadných doplnení potrebných pre plynulosť výstavby, – posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, – vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti overenej projektovej dokumentácii, – sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, – účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania, – účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

Pouvoir adjudicateur