Инженеринг-изготвяне на инвестиц.проект във фаза технич.проект,изпълнение и упражняване на авторски надзор за извършване на СМР и реконструкция на електрическите,отоплителни,вентилационни,климатични инсталации свързани с вътрешно преустройство на сградата на Конституционен съд в град София“, бул. „Цар Освободител” № 2, с идентификатор 68134.100.121.1, УПИ I-12, кв.482,София, р-н Средец

Description du marché

Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да: 1) изготви инвестиционен проект във фаза технически проект за извършване на реконструкция на електрическите, отоплителни, вентилационни, климатични инсталации и строително-монтажни работи свързани с вътрешно преустройство на сградата на Конституционен съд в град София, бул. „Цар Освободител” № 2 и превеждането им в съответствие със съвременните технологични изисквания и функционалните потребности на собственика на сградата - Конституционен съд; 2) осъществява авторски надзор по време на строителството; 3)изпълни проектираните строително-монтажни работи в административната сграда на Конституционен съд в град София. Срокът за изпълнение на поръчката е до 23 месеца. Договорът влиза в сила и е обвързващ от датата на подписването му. Срокът за изпълнение на предмета на договора е съгласно офертата на избрания за изпълнител участник, но не повече от 23 /двадесет и три/ месеца. Срокът за цялостно изпълнение на инженеринговата поръчка се реализира от две части: Срок за изготвяне на инвестиционния проект - от датата на подписване на договор до представянето на проекта на Възложителя за съгласуване с приемателно-предавателен протокол. Максимален срок за изготвяне на инвестиционния проект – 5 (пет )месеца. Срокът за изпълнение на дейността спира да тече в периода, в който Техническия проект е предаден за разглеждане, съгласуване и одобряване. След този срок при възникване на необходимост от допълнение на Техническия проект в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят е задължен да изготви необходимите работни чертежи и детайли, включително по искане на Консултанта и Възложителя, а при изменение на Техническия проект в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят е задължен да изготви необходимата актуализация. Срок за изпълнение на СМР и приемане на обекта - от подписване на Протокол - Образец 2 за откриване на строителната площадка до предаването на обекта на Възложителя с подписан Констативен акт - Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа без забележки. Протокол - Образец 2 се подписва в срок от 5 дни след покана от страна на Възложителя. Максимален срок за изпълнение на СМР – 18 (осемнадесет) месеца. В срока за изпълнение не е включено времето за процедурите по одобрение от страна на Консултанта и Възложителя на извършените дейности, както и времето за съгласувания, становища, одобрения, разрешения и др. от компетентните ведомства и институции. В срока за изпълнение не е включено времето за провеждане на относимата процедура по снабдяване с Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация). Срокът за изпълнение е съгласно линейния график. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: Общата стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, не може да надвишава: 11 980 705,00 лв лева без ДДС, от които: -максималният финансов ресурс за за изготвяне на технически проект с обхват и съдържание съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (160 000(сто и шестдесет хиляди) лева без ДДС), -максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 38 000 лева без ДДС) и максималният финансов ресурс за изпълнение на СМР, съгласно съгласуван и одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект, включително изпитвания, настройки, въвеждане в експлоатация и обучение на посочени от възложителя служители от администрацията за работа със системите, както и всички други разходи, необходими за изпълнение на поръчката 10 711 550 лева без ДДС и 1 071 155,00 лева без ДДС, които при необходимост да се използват за възлагане на допълнителни дейности - допълнително проектиране и/или изпълнение на нови строително-монтажни работи и/ или доставка на допълнително оборудване (и изпълнение на свързаните с това дейности по авторски надзор), след възлагане по реда и условията на чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП. Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бюджет като цяло и съответно по отделните видове дейности.Посочените прогнозни стойности се явяват крайни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При предложена по-висока цена за съответна дейност, участникът ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП – поради несъответствие с това предварително обявено условие.Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по банков път в лева.Плащането на цената за изпълнение на обществената поръчка се извършва на база предложеното от Изпълнителя в ценовото предложение. Източник на финансиране: Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране на всички дейности, предмет на поръчката. Към момента на обявяване на поръчката са осигурени общо 5 833 333,00 лева за заплащане на дейности с ДДС, с които може да бъдат заплатени изпълнени и приети дейности в размер на 4 861 110,83 лева без ДДС. Заплащането на строително-монтажните работи се извършва при осигурено финансиране. Възложителят се задължава да уведоми изпълнителя за допълнително осигурено финансиране и неговия размер. По време на изпълнението Изпълнителят се задължава да уведоми възложителя след завършването на дейности (проектиране и) строително-монтажни работи на стойност равняваща се на стойността на осигуреното финансиране с ДДС. Строителството може да продължи при осигурено допълнително финансиране, за което Възложителят уведомява Изпълнителя. В случай, че не бъдат осигури необходимите средства за довършване на дейностите по договора, Изпълнителят е длъжен да осигури спирането на СМР, без да се нарушава вече изпълненото и прието строителство в рамките на получените суми. Изпълнението на оставащите СМР ще продължи след осигуряване на средствата. За това прекъсване (едно или няколко) Възложителят не дължи неустойка на Изпълнителя.

Pouvoir adjudicateur