Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu – Zhotovitel stavby
Description du marché
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Nový objekt gynekologicko-porodnického komplexu“, a to dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení tvořící přílohu zadávací dokumentace č. 2 a navazující projektové dokumentace pro provádění stavby tvořící přílohu zadávací dokumentace č. 4 a za podmínek vyplývajících z pravomocného společného povolení tvořícího přílohu zadávací dokumentace č. 3 (dále jen „Stavba“ či „Dílo“) v areálu zadavatele za jeho provozu a související nezbytné stavební a inženýrské činnosti. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo (včetně dalších dokumentů, které smlouvu o dílo tvoří) dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, tzv. FIDIC RED BOOK, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Analyse du marché
Ce marché de type Travaux est passé par Appel d'offres ouvert.
Valeur estimée : 1761.6M CZK, pour une durée de 36 mois.
Pouvoir adjudicateur
Contexte et conseils
Procédure ouverte — toute entreprise européenne éligible peut soumettre une offre. La concurrence est généralement élevée. Préparez un dossier complet avec références, capacités financières et attestations techniques.
Valeur estimée 1761.6M CZK. Les marchés de travaux exigent bilans financiers, attestations de capacité technique et références de chantiers similaires.
Le secteur Construction & travaux publics représente 103 221 marchés publiés en 2026 (124 379 en 2025) dans notre base. L'activité est légèrement en retrait par rapport à 2025.
Comment répondre
Recevoir les prochains marchés Construction & travaux publics en Tchéquie par email
Alerte quotidienne · 7 000 nouveaux marchés/jour
Pas de spam · Désabonnement en 1 clic