Appeldex.com
Contract notice Construction & travaux publics 🇪🇺 TED

Onderhoud asfaltwegen Maldegem 2024

🌍 Belgique Fermé
Publication
29/08/2024
Date limite
2024-10-01 11:00:00
Valeur estimée
EUR
Donneur d'ordre
Maldegem
Codes CPV
45233141-9 45233222-1

Description du marché

De bestrijkingswerken (Horemansdreef) moeten uitgevoerd worden in de periode juni tot en met september. Na toewijzing van de opdracht zal er een startvergadering georganiseerd worden met de betrokken partijen zodoende er door de aannemer een gedetailleerde planning kan opgemaakt worden. Deze planning is voldoende gedetailleerd (grafisch voorgesteld in werkdagen met taken per niveau) om de goede vooruitgang van de werken te kunnen controleren. De aanbestedende overheid ziet deze planning als resultaatsverbintenis en zal er de volledige consequenties aan verbinden bij eventuele, niet aan de aanbestedende overheden te wijten, laattijdige oplevering. Vertragingen ten overstaan van deze planning kunnen aanleiding geven tot boetes zoals bepaald in artikel 45

Procédure
Appel d'offres ouvert
Nature du contrat
Travaux
Lieu d'exécution
Arrondissement d'Eeklo

Pouvoir adjudicateur

🏛 Maldegem

Secteur d'activité

Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées

Gratuit · Sans carte bancaire

Recevoir les prochains marchés Construction & travaux publics en Belgique par email

Alerte quotidienne · 7 000 nouveaux marchés/jour

Pas de spam · Désabonnement en 1 clic

Voir la source officielle Marchés en Belgique Marchés similaires
← Tous les marchés publics Source officielle ↗

Autres marchés de Maldegem

Award notice
Optimalisatie parkeervoorzieningen Edevallei
28/04/2026
 Award notice
Raamovereenkomst sanitaire materialen 2026-2029.
23/04/2026
 Award notice
Raamcontract voor aankoop en levering houtmateriaal 2026-2029
22/04/2026

Marchés similaires

Voir tous les AO similaires →
Contract notice 13/06/2026

Contrato mixto, servicio consistente en elaboración de proyecto y obra, para la ejecución de las obras de reforma del denominado CINE CHIMISAY, en el Municipio de Puerto de la Cruz.

Espagne J-22
Award notice 13/06/2026

Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución de renovación del parque en valle San Martín. C/Góngora s/n. Ciudad Rodrigo (Salamanca)"

Espagne
Award notice 13/06/2026

Contrato de obras para el desarrollo del “Proyecto Básico y de Ejecución para la renovación del parque de la C/La Alberca. Ciudad Rodrigo (Salamanca)"

Espagne
Award notice 13/06/2026

Contrato de obras para la ejecución de la “Memoria de suministro e instalación de aseos y vestuarios prefabricados en instalaciones deportivas. Ciudad Rodrigo (Salamanca)”

Espagne

Questions fréquentes

Comment répondre à cet appel d'offres ?
Pour répondre à cet appel d'offres publié par Maldegem, commencez par consulter le cahier des charges complet via le lien vers la source officielle ci-dessus. Créez un compte gratuit sur Appeldex pour recevoir les futurs marchés Construction & travaux publics directement par email.
Qui peut répondre à ce marché Construction & travaux publics ?
Ce marché est ouvert à toute entreprise répondant aux critères techniques et financiers définis dans le cahier des charges. La date limite de dépôt des offres est le 2024-10-01 11:00:00. Les PME peuvent répondre en groupement d'entreprises.
Comment trouver d'autres marchés Construction & travaux publics ?
Appeldex agrège plus de 236 000 appels d'offres publics en temps réel depuis TED (Journal officiel de l'UE), BOAMP (France), Find a Tender (Royaume-Uni), TenderNed (Pays-Bas) et d'autres sources officielles. Créez un compte gratuit pour configurer des alertes personnalisées sur les marchés Construction & travaux publics en Belgique.
Gratuit · Sans carte bancaire

Ne ratez plus aucun marché Construction & travaux publics

Alerte email quotidienne · 7 000 nouveaux marchés/jour · 27 pays EU

Pas de spam · Désabonnement en 1 clic

Recevoir les prochains marchés Construction & travaux publics par email
Gratuit · 7 000 nouveaux marchés indexés chaque jour
Créer un compte →