Plan pour la reprise et la résilience de Belgique (PRR) Rénovation énergétique de la Maison communale.- Ureba exceptionnel et Ureba 2022 Maison communale.-

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux en deux lots qui comprend l’exécution des travaux suivants au sein de l’Administration communale de Farciennes (description générale des travaux à réaliser) : - Lot 1 : Rénovation énergétique - Lot 2 : Installation de détections intrusion Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de la Liberté n°40 à 6240 FARCIENNES Codes CPV : Lot 1 : 45000000-7 – Travaux de construction Lot 2 : 45312000-7 – Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes Numéro de marché : C2023/146 Tous les matériaux à mettre en oeuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (uniquement pour le lot 1) (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible (uniquement pour le lot 1) : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Complété comme suit : Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Clauses sociales flexibles : Voy. A2.6 - Clauses anti-dumping social : : Voy. A2.91 - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.92 - Plan Sécurité Santé : Voy. A2.93 - Dispositions relatives aux matériaux provenant des démolitions et pour les terres excavées : Voy. A2.94 --- Complété comme suit : Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par les fonds UREBA EXCEPTIONNEL 2022 et du Plan de Relance de la Wallonie (PRR). Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Page 13/159 Délais : Le délai d’exécution global du marché : 240 jours calendrier dont 30 jours calendrier pour l’exécution du lot 2. Le délai d’exécution du lot 2 est donc compris dans le délai d’exécution global. Le planning prévu est le suivant : La période d’exécution est obligatoirement fixée du 26/06/25 au 21/02/26. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire (lots 1 et 2) doit impérativement avoir lieu avant le 31/03/2026. Tout retard d’exécution dans le cadre d’un lot peut avoir un impact sur la date de réception provisoire des autres lots. A cet effet, pour le lot 1, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction

Lots (2)