Proiectare si executie lucrari, inclusiv dotări, respectiv echipamente medicale fixe pentru „Relocare, dezvoltare și construire ansamblu medical nou Institutul Clinic Fundeni”

Description du marché

In conformitate cu prevederile Studiului de Fezabilitate, obiectul proiectului consta in RELOCARE, DEZVOLTARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU MEDICAL NOU INSTITUTUL CLINIC FUNDENI. Acesta va cuprinde urmatoarele activități principale: - Proiectarea viitoarelor lucrări și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului conform prevederilor legale - Construire Corpuri de clădire A, B, C (Sp+D+P+6E+Etehnic), corp D (D+P+2E+Et), Corp E (Sp+D+P+2E+Et) și anexe tehnice (P) - centrală termică, stocator oxigen, depozit butelii oxigen, depozit CO2; - Desființare clădiri existente (P) nr. cadastral C16 - stație compresoare, C23 - grup electrogen, C27 - siloz, C28 - magazie, C29 - arhivă, acces secundar clădire existentă C2, C40 - seră - Racordare ansamblu medical nou la tunelul existent subteran C33 - Relocare rețele subterane de termoficare, gaz, apă, canal, curent electric pentru eliberare amplasament - Amenajare acces nou din Șoseaua Fundeni, drumuri, parcaje și spații verzi de incintă - Asigurarea echipamentelor medicale fixe și zonelor cu destinație specială. In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr. 1/ 2018, dar si cu prevederile art. 221 – 222 din Legea 98/2016, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. Modificări ale părților contractante, inclusiv înlocuirea contractantului cu un nou contractant în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. Modificări care rezultă din adaptarea Proiectului Tehnic de Execuție la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale; 3. Modificări generate de modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unor categorii de lucrări/articole de lucrări ca urmare a situației din teren; 4. Modificări generate de modificări ale terenului, rețelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborării proiectului; 5. Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 6. Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; 7. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți/ furnizori/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici si/sau generate de înlocuirea subcontractanților/ furnizorilor/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici inițiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 8. Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 9. Modificări generate de cerințe privind cercetarea și lucrările arheologice; 10. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (de exemplu: Ministere, Autoritatea de management, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc.). 11. Modificări ale valorii contractului ca urmare a modificărilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016; 12. Modificări generate de indisponibilitatea echipamentelor medicale fixe în derularea contractului; 13. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Pouvoir adjudicateur