Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul “Consolidare corp drum, asigurare scurgere ape, DN1 km 566+600- km 567+200 judetul Bihor’’

Description du marché

Ob. contractului consta in prestarea serviciilor de expropiere si de proiectare , precum si Executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii: Pasaj de legatura intre DN1F km 4+200- Strada Corneliu Coposu. AC isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu cond. ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire conf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt : • Ajustarea preturilor conform cl. 48 din prezentul Acord contractual prin aplic. formulei de ajustare a preturilor mentionata in OUG 47/2022 si clauze contractuale. • Inlocuirea Antreprenorului: 1)Atunci cand Antr. este înlocuit de un nou Antr., in cond. prev. art. 221 alin. (1) lit. d) pct. i) din Legea 98/2016, numai in sit. in care respectiva inlocuire nu presupune mod. substantiale ale contr. : In cazul in care Antr. intampina dificultati in implementare (contractul nu se deruleaza in mod corespunzator de catre antreprenor sau sunt inregistrate intarzieri in activitatile de executie a lucrarilor, din motive ce tin exclusiv de culpa Antr., indiferent daca este culpa unui op.ec. din cadrul asocierii sau culpa asocierii in integralitate) sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul sustinator introdus in oferta si nominalizat in contract va prelua indeplinirea oblig. contr. conf. celor asumate la nivelul angajamentului ferm, anexa la contract, fara ca prin aceasta sa se reduca, extinda sau sa se elimine oblig. si respons. stipulate in contractual initial si fara a fi afectat caracterul general al acestuia; 2)Atunci când Antr. este înlocuit de un nou Antr. in cond. prev. art. 221 alin. (1) lit. d) pct. ii) din Legea 98/2016, în situaţia în care drepturile şi obligaţiile Antr. iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ; 3) Atunci cand Antr. este înlocuit de un nou Antr., in cond. prev. art. 221 alin. (1) lit. d) pct. iii) din Legea 98/2016, in cazul in care Beneficiarul/AC isi asuma obligatiile Antr. fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de Beneficiar/AC. In aceasta situatie, in cazul incetarii anticipate a contractului, la solicitarea Beneficiarului/AC Antreprenorul va cesiona autoritatii contractante la cererea acesteia contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. • Alte modificari:1) Schimbarea den. şi/sau a formei de organizare a societăţii, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 2) inlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calitati de catre unul dintre membrii asocierii si/sau modificarea componentei initiale a asocierii prin preluarea atributiilor unui/unor membru/membri de catre alt asociat/ restul asociatilor, cu conditia ca dupa modificarea componentei, membrii asocierii sa indeplneasca cerintele de calificare si selectie stabilite initial in documentatia de atribuire si cu respectarea , dupa caz a cond. prevazute la art.186 din Legea 98/2006 ; 3) mod. generate de schimbarea personalului cheie/non-cheie, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din C.G.C.; 4) mod. procentelor asociatilor din valoarea contractului, in masura in care o astfel de modificare asigura indeplinirea in continuare a cerintelor de calificare din documentatia de atribuire, nu efecteaza aplicarea factorilor calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contractului si nu modifica cond. specifice privind executarea contractului stabilite anterior de AC in cazul op. ec. care participa in comun la procedura de atribuire; 5) mod. succesiunii fazelor de realizare a unor activitati, fara a afecta celelalte clauze contractuale, cum ar fi termenul de finalizare a contractului; 6) mod. contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale platii, inclusiv in cazul in care platile urmeaza sa se realizeze catre un alt asociat diferit de asociatul desemnat initia sa incaseze pretul contractului. In cazul modificarii contului bancar, AC va verifica respectarea legislatiei relevante in domeniul combaterii spalarii banilor, finantarii terorismului si sanctiunilor internationale; 7) mod. generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali. Acestea se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din CGC; 8) prelungirea duratei de realizare a unor activități în graficul de execuție a proiectului fără a fi afectată durata totală de implementare a contractului; 9) mod. minora a cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren care nu conduc la modificarea proiectului tehnic sau a solutiei tehnice; 10) mod.i care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitii ( ex: ministere, Jaspers, autoritati/ institutii centrale si/ sau locale,verificatori atestati, organisme de control, PNRR);sub respectarii dispozitiilor legale incidente in materia achizitiilor publice; 11) mod. generate de cerinte privind cercetarea si lucrarile arheologice; 12) In conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale de Contract, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie daca si in masura in care terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata (detalii in Instr. pt. ofertanti).

Pouvoir adjudicateur