Proiectare și execuție ,,reabilitare drum național dn 17c, km 1+200 – km 9+020’’

Description du marché

Ob. contractului consta in prestarea serviciilor de proiectare , precum si Executia lucrarilor pentru Reabilitarea drumului national DN17C, km 1+200 - km 9+200. AC isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu cond. ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire conf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt : • Ajustarea preturilor conform cl. 48 din prezentul Acord contractual prin aplic. formulei de ajustare a preturilor mentionata in art. 31 din OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (art. 221 alin. (1) lit. a). • Inlocuirea Antreprenorului: 1)Atunci cand Antr. este înlocuit de un nou Antr., in cond. prev. art. 221 alin. (1) lit. d) pct. i) din Legea 98/2016, numai in sit. in care respectiva inlocuire nu presupune mod. substantiale ale contr. : In cazul in care Antr. intampina dificultati in implementare (contractul nu se deruleaza in mod corespunzator de catre antreprenor sau sunt inregistrate intarzieri in activitatile de executie a lucrarilor, din motive ce tin exclusiv de culpa Antr., indiferent daca este culpa unui op.ec. din cadrul asocierii sau culpa asocierii in integralitate) sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul sustinator introdus in oferta si nominalizat in contract va prelua indeplinirea oblig. contr. conf. celor asumate la nivelul angajamentului ferm, anexa la contract, fara ca prin aceasta sa se reduca, extinda sau sa se elimine oblig. si respons. stipulate in contractual initial si fara a fi afectat caracterul general al acestuia; 2)Atunci când Antr. este înlocuit de un nou Antr. in cond. prev. art. 221 alin. (1) lit. d) pct. ii) din Legea 98/2016, în situaţia în care drepturile şi obligaţiile Antr. iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ; 3) Atunci cand Antr. este înlocuit de un nou Antr., in cond. prev. art. 221 alin. (1) lit. d) pct. iii) din Legea 98/2016, in cazul in care Beneficiarul/AC isi asuma obligatiile Antr. fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de Beneficiar/AC. In aceasta situatie, in cazul incetarii anticipate a contractului, la solicitarea Beneficiarului/AC Antreprenorul va cesiona autoritatii contractante la cererea acesteia contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. • Alte modificari:1) Schimbarea den. şi/sau a formei de organizare a societăţii, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 2) Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale ; 3) Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului; 4) Modificarea minora a cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren care nu conduc la modificarea proiectului tehnic sau a solutiei tehnice; 5) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 6) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza potrivit clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie; 7) Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza potrivit clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie; 8) Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; 9) Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 10) Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, care se vor realiza potrivit clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie; 11) Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract; 12) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).

Pouvoir adjudicateur