Réfection des murs en pierres sur la Commune de METTET – Relance des lots 3, 4, 5 et 7

Description du marché

PREAMBULE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la réfection de plusieurs murs en pierres sur la Commune de METTET : - Lot 1 : Murs de pierre du cimetière de Saint-Gérard - Lot 2 : Murs de pierre Abbaye de Brogne à Saint-Gérard - Lot 3 : Escaliers de l’église d’Oret - Lot 4 : Escaliers d’Ermeton sur Biert - Lot 5 : Murs du cimetière et du parvis de l’Eglise de Furnaux - Lot 6 : Murs de soutènement de Biesmerée - Lot 7 : Mur du cimetière de Biesmerée - Lot 8 : Murs de l’ancien presbytère et de l’Eglise de Biesmes À ce stade : - Les travaux des lots 1, 6, 7 et 8 ont été réalisés ou partiellement réalisés par une tierce entreprise ; - Les travaux du lot 2 ont été annulés ; Le présent cahier des charges ne concerne donc que les lots 3, 4, 5 et 7. DESCRIPTION Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 4 lots ayant pour objet la réfection de murs en pierres sur la Commune de METTET : • Lot 3 : Escaliers de l’église d’Oret • Lot 4 : Escaliers d’Ermeton sur Biert • Lot 5 : Murs du cimetière et du parvis de l’Eglise de Furnaux • Lot 7 : Mur du cimetière de Biesmerée Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : • Lot 3 : Rue du Ry d'Oret, 15 – 5640 METTET • Lot 4 : Rue d’Anthée 43, 5644 ERMETON-SUR-BIERT • Lot 5 : Rue du Chant-des-Oiseaux, 9 – 5640 METTET • Lot 7 : Rue du Village, 5640 – 5640 METTET Code CPV : 45454100-5 : Travaux de réfection Numéro de marché : 56460 - 2017/018 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). --- Complété comme suit : Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par la Région Wallonne dans le cadre des Programmes Communaux de Développement Rural. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire de l’ensemble des travaux lots 3-4-5-7 doit impérativement avoir lieu avant le 30/06/2026. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de réfection

Lots (4)