Comment répondre à cet appel d'offres ?

Pour répondre à cet appel d'offres publié par Beloeil, inscrivez-vous gratuitement sur Appeldex pour accéder au cahier des charges complet, aux critères d'attribution et aux documents officiels. Vous pouvez aussi consulter directement la source officielle via le lien ci-dessus.

Qui peut répondre à cet appel d'offres Mobilier & fournitures de bureau ?

Cet appel d'offres dans le secteur Mobilier & fournitures de bureau est ouvert à toute entreprise européenne répondant aux critères techniques et financiers définis dans le cahier des charges. La date limite de dépôt des offres est le 2026-04-15 11:00:00.

Où trouver d'autres marchés publics Mobilier & fournitures de bureau ?

Appeldex agrège plus de 236 000 appels d'offres publics européens en temps réel depuis TED (Journal officiel de l'UE), BOAMP (France), Find a Tender (Royaume-Uni) et d'autres sources officielles. Créez un compte gratuit pour configurer des alertes personnalisées sur les marchés Mobilier & fournitures de bureau.

Contract notice Mobilier & fournitures de bureau 🇪🇺 TED

Rénovation de la M.R.S "Les Bruyères" RECONDITIONNEMENT DE L'AILE A : LOT 1 Rénovation et abords - LOT 2 Fourniture de mobilier

🌍 Belgique Fermé

Publication

01/04/2026

Date limite

2026-04-15 11:00:00

Valeur estimée

EUR

Donneur d'ordre

Beloeil

Codes CPV

39100000-3 45262700-8

Description du marché

Uniquement pour le lot 1, par application de l’article 86 §6 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013, le délai d’exécution constituant un critère d’attribution du marché, le montant total des amendes de retard appliquées ne peut excéder dix pourcents du montant M, tel que défini au §1er du même article. * Par application de l’article 58 de l’Arrêté Royal du 18 avril 2017, les opérateurs économiques restent engagés par leur offre telle qu’elle a éventuellement été rectifiée par le pouvoir adjudicateur pendant un délai de 180 jours de calendrier à compter de la date limite de réception des offres. Avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques une prolongation volontaire de ce délai.

Analyse du marché

Ce marché de type Travaux est passé par Appel d'offres ouvert.

Procédure

Appel d'offres ouvert

Nature du contrat

Travaux

Lieu d'exécution

BE32A

Pouvoir adjudicateur

🏛 Beloeil

Secteur d'activité

Travaux de transformation de bâtiments

Lots (2)

1. Fourniture et pose de l'ensemble des équipements mobiles du site et de téléviseurs

Objet des travaux : L’entreprise a pour objet les travaux, fournitures, transports, main-d’oeuvre et tous moyens d’exécution relatif à la rénovation de l’aile A de la M.R.S. « Les Bruyères » dans un bâtiment existant et partiellement occupé. Lieu d’exécution : Home "Les Bruyères", rue d'Harchies, 46 à 7973 Grandglise Le marché est divisé en lots comme suit : Lot 1 “Rénovation et abords” Travaux de réaménagement, de rénovation, d’isolation et d’étanchéité à l’air du bâtiment, travaux de parachèvement, techniques spéciales, ascenseur et abords. Lot 2 “Fourniture de mobilier” Fourniture et pose de l’ensemble des équipements mobiles du site et de téléviseurs.

2. Travaux de réaménagement, de rénovation, d'isolation et d'étanchéité à l'air du bâtiment, travaux de parachèvement, technique spéciales, ascenseur et abords.

Objet des travaux : L’entreprise a pour objet les travaux, fournitures, transports, main-d’oeuvre et tous moyens d’exécution relatif à la rénovation de l’aile A de la M.R.S. « Les Bruyères » dans un bâtiment existant et partiellement occupé. Lieu d’exécution : Home "Les Bruyères", rue d'Harchies, 46 à 7973 Grandglise Le marché est divisé en lots comme suit : Lot 1 “Rénovation et abords”Travaux de réaménagement, de rénovation, d’isolation et d’étanchéité à l’air du bâtiment, travaux de parachèvement, techniques spéciales, ascenseur et abords. Lot 2 “Fourniture de mobilier” Fourniture et pose de l’ensemble des équipements mobiles du site et de téléviseurs.

Contexte et conseils

🏁

Niveau de concurrence

Procédure ouverte — toute entreprise européenne éligible peut soumettre une offre. La concurrence est généralement élevée. Préparez un dossier complet avec références, capacités financières et attestations techniques.

💶

Envergure du contrat

Les marchés de travaux exigent bilans financiers, attestations de capacité technique et références de chantiers similaires.

🏛

Acheteur public actif

Beloeil a publié 90 marchés référencés sur Appeldex entre 2018 et 2026. Cet acheteur est particulièrement actif avec 27 marchés publiés depuis 2025.

📊

Activité du secteur

Le secteur Mobilier & fournitures de bureau représente 13 244 marchés publiés en 2026 (15 946 en 2025) dans notre base. L'activité est légèrement en retrait par rapport à 2025.

Gratuit · Sans carte bancaire

Recevoir les prochains marchés Mobilier & fournitures de bureau en Belgique par email

Alerte quotidienne · 7 000 nouveaux marchés/jour

Pas de spam · Désabonnement en 1 clic

Voir la source officielle Marchés en Belgique Marchés similaires

Rénovation de la M.R.S "Les Bruyères" RECONDITIONNEMENT DE L'AILE A : LOT 1 Rénovation et abords - LOT 2 Fourniture de mobilier

Description du marché

Analyse du marché

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Lots (2)

Contexte et conseils

Recevoir les prochains marchés Mobilier & fournitures de bureau en Belgique par email

Autres marchés de Beloeil

Marchés similaires

Fourniture et pose des éléments de scénographie du parcours sensoriel et immersif du Smartcenter de Tournai

Fourniture, livraison et mise en service d’équipements pour le Centre de formation IFAPME/FOREM de Namur

Achat d'équipements pour ateliers didactiques des métiers de bouche

Marché public de fournitures par procédure concurrentielle avec négociation pour la conception et la réalisation d'une scénographie pour le nouveau parcours semi-permanent des collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Questions fréquentes

Ne ratez plus aucun marché Mobilier & fournitures de bureau