Rénovation de l'Administration Communale de Sprimont

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Rénovation spatiale et énergétique de l’administration communale de la Commune de Sprimont, notamment par diverses démolitions structurelles et non-structurelles, travaux de menuiseries intérieures et extérieures, adaptation des espaces et finitions intérieures, travaux de toiture et divers travaux d’abords. Le présent marché est réalisé dans le cadre d’une subvention PRR et devant répondre aux impératifs DNSH (preuves et suivi à fournir – Cfr Attestation DNSH). Commentaire : Le marché de travaux est divisé en 3 lots distincts - Lot 1 : ce lot concerne “Gros-œuvre et finition” ; - Lot 2 : ce lot concerne “Chauffage - Sanitaire – Ventilation" ; - Lot 3 : ce lot concerne “Electricité et photovoltaïque” . Le descriptif plus détaillé de chaque lot est repris dans les annexes relatives aux clauses techniques desdits lots. Lieu d’exécution : Rue du Centre 1, 4140 Sprimont Clause sociale applicable au présent marché : pas d’application pour ce marché. Coordination des LOTS : Le présent marché prévoit la désignation de l’ENTREPRISE du LOT 1 en tant qu’ENTREPRISE COORDINATRICE et de désigner les entreprises adjudicataires des autres LOTS (2 et 3) en tant qu'Entreprises coordonnées. Cette coordination est assurée par l’entreprise coordinatrice moyennant un « FEE » de coordination, correspondant à sa rémunération pour toutes les prestations de coordination décrites dans le présent cahier des charges. Par le simple fait de remettre offre, les soumissionnaires des LOTS coordonnés marquent leur accord sans réserve sur la procédure définie au présent cahier spécial des charges. L'entreprise coordinatrice assure la mission de pilotage, c’est-à-dire la planification, la coordination, la gestion administrative (en ce compris la coordination des études techniques), et l’organisation du chantier jusqu'à la bonne fin des travaux (y compris réception définitive). A cet égard, chaque entreprise coordonnée s'engage et s'oblige à satisfaire aux obligations notifiées pour l'entreprise coordinatrice. La définition de cette « mission de pilotage » est décrite ci-après dans les articles concernés. A ce titre, les obligations de l'entreprise coordinatrice portent notamment sur les points repris aux articles suivants et complétés par les présentes clauses administratives : - L’article 32 (éléments inclus dans le prix) de l’arrêté royal du 18 avril 2017 (Arrêté Passation, secteurs classiques) - L’article 76 (délais d’exécution) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) - L’article 84 (responsabilité de l’entrepreneur) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) - L’article 86 (amendes de retard) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE - Aux articles additionnels. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Le lieu d’exécution est défini comme suit (voir également plans et métrés) : rue du Centre, 1 à 4140 Sprimont. Code CPV (principal) : 45000000-7 (référence : 6346) – Travaux de construction o Code CPV spécifique Lot 1 « Gros-œuvre et finitions) : 45223220-4 (réf : 6632) – Travaux œuvre. o Code CPV spécifique Lot 2 « Chauffage - Sanitaire – Ventilation) : 45331000-6 (réf : 7068) – Travaux d’installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation. Numéro de marché : 2024-012. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. [Financement européen]

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction

Lots (3)