Rénovation énergétique de l’école et de la salle de Wainage et de l’école de Pironchamps à FARCIENNES.

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Rénovation énergétique de l’école et de la salle de Wainage et de l’école de Pironchamps à FARCIENNES : - Lot 1 : Rénovation énergétique de l’école et de la salle de Wainage - Lot 2 : Rénovation énergétique de l’école de Pironchamps Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : - Lot 1 : Rue des écoles, 5 à 6240 FARCIENNES (Wainage) - Lot 2 : Rue Fernand Stilmant, 5 à 6240 FARCIENNES (Pironchamps) Code CPV : Lots 1 et 2 : 45000000-7 – Travaux de construction Numéro de marché : C2023/147 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2. 91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par UREBA EXCEPTIONNEL 2022. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire doit impérativement avoir lieu avant le 30/06/2026. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais que les travaux des projets retenus dans la vague 1 de l’appel à projets UREBA, pourront être réceptionnés au plus tard le 30 juin 2026 A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de construction

Lots (2)