Rénovation/reconversion du 37, rue Albert 1er à La Louvière

Description du marché

Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Rénovation/reconversion du 37, rue Albert 1er à LA LOUVIERE Les travaux globaux comprennent : - L’intervention de BOFAS pour les travaux d'assainissement (phase préparatoire, hors marché); - La démolition des bâtiments sur les parcelles de la rue temple n°54 cadastrée D43 t9, v9, w9 ; - La démolition des bâtiments sur la parcelle de la rue Albert 1er n°37 cadastrée D45c4 à l’exception de la façade avant qui est à conserver et qui servira de façade avant du nouvel immeuble de logements ; - La construction d’un immeuble de logement sur la parcelle cadastrée D45c4 ; - La construction d’un parking à étages sur les parcelles cadastrées D43 t9, v9, w9 ; - L’installation d’une détection intrusion dans le parking à étages. Les travaux du marché (hors assainissement) sont répartis en 3 lots distincts : - Lot 1 : Démolitions des bâtiments (excepté façade avant de la rue Albert Ier) (lot non piloté) - Lot 2 : Construction des nouveaux bâtiments (logements et parking) (LOT PILOTE) - Lot 3 : Détection intrusion (lot piloté) A ce stade, aucun lot n’a encore été attribué. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le lot 1 – Démolitions des bâtiments (excepté façade avant de la rue Albert Ier). Les lots 2 et 3 feront l’objet d’une autre soumission, la publication y relative devant être retardée. Le lot 1 ne fera pas l’objet d’une mission de pilotage. Le lot 3 sera quant à lui piloté par le lot 2.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement