Servicii de supervizare pentru executarea lucrărilor la obiectivul DN 73 km 13+800-km 42+850, km 54+050-km 128+250 Pitești - Câmpulung - Brasov Sector km 54+050 – km 128+250 LOT 1 km 54+050 – km 92+000 LOT 2 km 92+000 – km 128+250

Description du marché

Obiectul contractului va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, în timpul perioadei de execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea lucrărilor. Prestatorul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor Contractului de Servicii pentru obiectivul ,,Modernizare DN 73 km 13+800-km 42+850, km 54+050-km 128+250 Pitești-Câmpulung-Brașov Sector km 54+050 – km 128+250, LOT 1 km 54+050 – km 92+000. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opera modificari ale contractului in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, adica sa nu reprezinte modificari substantiale. Eventualele modificari care pot interveni in perioada de prestare a serviciilor, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: a) Modificari ale partilor contractante; b) Schimbarea denumirii si/sau formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi ; c) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc); d) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; e) Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire); f) Modificările privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea rapoartelor/livrabilelor de catre Beneficiar; g) Modificarea Graficului de Activitati, existent initial in cadrul Contractului, pe parcursul Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a resurselor/economiilor existente. h) Realocarea resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii generate de: i) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/ demobilizarii/ mobilizarii reduse a expertilor/personalului; j) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/ necesare; k) aplicarea de penalitati (diminuare onorariu expert cheie/non-cheie) Prestatorului; l) neconsumarea perioadelor de mobilizare pentru personal datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de contractul de executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de executie au fost deja realizate); m) redistribuirea perioadelor de mobilizare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de execuție lucrări. n) Prelungirea termenelor de predare a Rapoartelor/livrabilelor. Interval anticipat de prelungire: 1-9 luni. Necesitatea corelării duratei contractului de supervizare cu evoluția contractului de lucrări, având în vedere:  Riscuri cu caracter specific care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare;  Întârzieri în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor (de exemplu: a condițiilor meteo nefavorabile);  Reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere;  Neînțelegeri financiare între Antreprenor și Beneficiar;  Apariția de lucrări suplimentare identificate după începerea lucrărilor;  Descoperirea unor rețele de utilități care nu au fost menționate în avizele inițiale emise de proprietarii rețelelor de utilități;  Mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;  Omiterea unor lucrări din Proiectul Tehnic;  Adaptarea PTE-ului la natura terenului;  Modificări legislative sau de normative/ standarde; etc. In cazul in care Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii, durata acestuia se va prelungi cu perioada in care a fost suspendat.

Pouvoir adjudicateur