Servicii P.Th. + D.E. + A.T. şi Execuţie lucrari pentru Punere in siguranta drum national DN10, tronson 1: km 79+860-79+935 dreapta, km 79+935-80+105 dreapta sl tronson 2: km 87+000-87+088 dreapta, km 87+106-87+172 dreapta, pentru diminuarea riscului de blocare a acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versantii adiacenti - DRDP Buzau

Description du marché

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 lit a), e), f) din Legea nr. 98/2016 cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, adica sa nu reprezinte modificari substantiale: - modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din contract - modificari ale cantitatilor si caracteristicilor unui articol din contract -modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare - omiterea unor cantitati de lucrari din proiectul tehnic care pe parcursul lucrarii se dovedesc necesare pentru finalizarea acestora - modificarea succesiunii lucrarilor sau a graficului de executie - modificari legislative, inclusiv ale STAS-urilor, standardelor, normelor aplicabile - modificari ale duratei de executie ca urmare a apartiei unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului - modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu - modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii - modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali Interval anticipat de prelungire a contractului: 1-6 luni (Conditii fizice imprevizibile, conditii meteo nefavorabile, adaptarea la teren, orice modificari permise de Conditiile de Contract etc.) Atribuirea contractului de lucrari având ca obiect execuţia de lucrări si prestarea de servicii de proiectare, fazele: • Documentația Tehnică pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.), inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor necesare emiterii Autorizatiei de Construire; • Proiectul tehnic de executie (PTh +DDE); • Documetația Tehnică pentru Organizarea de Santier – D.T.O.E; • Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului); • Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente; • Elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor; • Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp;

Pouvoir adjudicateur