Szombathelyen TOP Plusz tervezési feladatok II.

Description du marché

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001 Parkolási infrastruktúra- és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen projekt tervezési feladatainak ellátása az alábbiak szerint: Engedélyezési tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció: Szombathely, Bem J. u. 19. és 29. számú háztömbök között parkoló létesítése 2804/22 hrsz. Szombathely, Bem J. u. 27. számú háztömb előtt parkoló létesítése 2804/22 hrsz. Jóváhagyási tervdokumentáció és teljes körű kiviteli tervdokumentáció: Szombathely, Szűrcsapó u. felújítása (Perint felőli oldal) 3587/35 hrsz. Szombathely, Patak u. felújítása 2551 hrsz. A tervezési feladat megfelelő elvégzéséhez a területek teljes állapotfelmérése, geodéziai felmérése elengedhetetlen. Az útépítési munkarész mellett a közvilágítás felülvizsgálata, megtervezése is a feladat része. Az egyenlő bánásmód követelményeinek való megfelelés érdekében kiemelt jelentőségű a közterületeken az akadálymentes közlekedés biztosítása. A fejlesztések során akadálymentesen kell a megvalósítandó létesítményeket kialakítani, tehát rehabilitációs tervfejezet készítése is szükséges. A fejlesztések megvalósításához, előírás szerinti kialakításához, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentáció elkészítése, melyek többek között:  Tervező feladata a közmű- és útkezelői hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése.  Feladata a teljes körű kiviteli tervek elkészítése, mely a fejlesztés jellegétől függően tartalmaz közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, egyesített közmű (genplan), villám-, tűz-, és munkavédelmi, egyéb szakági tervfejezeteket, projektarányos akadálymentesítéssel.  A feladat ellátása során figyelembe venni: ∙ a megrendelői igényeket, ∙ a tervezési programban meghatározott közlekedésépítési, táj- és kertépítészeti, funkcionális, műszaki, üzemeltetési, fenntarthatósági igényeket, valamint a projekt költségvetésében meghatározott beruházási költségkeretet, ∙ az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény és vonatkozó rendeletek előírásait, ∙ a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat, ∙ az építési környezet adottságait.  Megrendelői igény esetén a tervet a Tervező köteles Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése/Bizottsága előtt is bemutatni.  Az érintett hatóságok által kiadott iratok (állásfoglalás, vélemény, hiánypótlási felhívás, helyszíni szemle elrendelése, stb.) elektronikus formában történő továbbítása - 2 munkanapon belül - a Megrendelő részére, hiánypótlások határidőre történő teljesítése.  Rehabilitációs mérnöki feladatok ellátása a tervezési, a megvalósítási szakaszban, szükséges tervfejezetek, nyilatkozatok kiadása, záró nyilatkozat kiállítása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  Az építési vagy létesítési engedélyhez kötött beruházásoknál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a jogerős építési engedély beszerzése a tulajdonos részére, nevében eljárva.  Tervezői költségbecslés készítése a kiviteli tervekhez, és munkanemekre vagy modellnemekre bontott, tételes árazatlan költségvetési kiírás összeállítása az egységesen alkalmazandó költségvetési tételrendszer szerint. A tervező felel a tervezői költségvetési kiírás és költségbecslés teljes körűségéért és pontosságáért.  Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerinti költségszakértői feladatok ellátása, mely keretében többek között felel a beruházáshoz kapcsolódó költségbecslések és költségszámítások megalapozottságáért, a műszaki dokumentációban foglaltaknak való megfelelőségéért. Költségszakértőként az állami építési beruházási folyamat beruházási költségkerete meghatározásának személyi felelőse, elkészíti a rendelkezésre álló információk és az állami építési beruházás előkészítési szintje szerinti műszaki tartalom alapján a költségbecslést, ellenőrzi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő árajánlatokat, részt vesz az állami építési beruházás megvalósítási szakaszában a beruházási költségkeretet érintő döntések véleményezésében, és ellenőrzi az elszámolást. A költségszakértői feladatok ellátása folyamatos a megbízási szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél általi aláírását követően) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.  A tervdokumentáció műszaki leírásán túl az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti műszaki leírás összeállítása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során részt vesz, közreműködik a kiegészítő tájékoztatás körében felmerült, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések, észrevételek megválaszolásában; az ajánlattevők részére készített tájékoztatók elkészítésében szakmai (műszaki) kérdések tekintetében; az ajánlatok szakmai (műszaki) értékelésében, így különösen a benyújtott költségvetés ellenőrzésében; a hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérés esetén a szakmai (műszaki) észrevételek elkészítésében.  Tervezői művezetési feladatok ellátása a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel időszakának lezárásáig.  A megvalósult létesítmény követése a szavatossági időszakban, azaz az elévülési határidőn belül észlelt és felderített, a garanciavállalás keretébe tartozó hiányosságok szakmai kiértékelése a szükséges bejárások teljesítésével; továbbá helyszíni bejárás a garanciális hibák feltárása (és rögzítése) érdekében a kivitelezők által vállalt garanciális határidők lejártát megelőzően; valamint tervezői közreműködés a garanciális időszakban, az épületbejárásokon megállapított hibák műszaki értékelése, javaslatok tétele azok kijavítására. Létesítmény követés tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától a megvalósult létesítmény jótállási időszakának lezárásáig terjedő időtartamban. Folytatás karakterkorlát miatt a II.2.14) További információk pontban.

Pouvoir adjudicateur

Contexte et conseils