Tervezési keretszerződés 2024

Description du marché

A Tervező – mint generáltervező – a Keretszerződés alapján, valamint az írásbeli Egyedi Megrendelésben foglaltak szerint különösen az alábbi feladatok ellátásra köteles: I. Tervezési előkészítő feladatok elvégzése A tervezési előkészítési feladatokat a Tervező köteles a Megrendelő által az Egyedi Megrendelés keretében szolgáltatott adatok alapján meghatározott területre vonatkozóan elvégezni. A Tervező áttekinti a Megrendelő igényeit, a Megrendelő által meghatározott tervezési feladatot, felméri a Beruházás szükségleteit, és felülvizsgálja a Megrendelő erre vonatkozó elképzeléseit. A Tervező köteles ellenőrizni és – amennyiben szükséges – elvégezni, valamint az Ingatlan adottságaival kapcsolatos mindennemű bizonytalanság kiküszöböléséhez szükséges mértékben kiegészíteni minden, a tervezési feladataihoz és a Beruházás sikeres megvalósításához szükséges (különösen talajmechanikai, hidrogeológiai, épületstatikai, geodéziai, stb.) vizsgálatot, ellenőrzi a rendelkezésre álló elektromos- és épületgépészeti kapacitásokat, továbbá szükség esetén közműállapot felmérést végez, és azokat megfelelően dokumentálja. II. Koncepciótervek elkészítése A Tervező – az előkészítő feladatok keretében elvégzett vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével - elkészíti a Beruházás Koncepcióterveit. Az Egyedi Megrendelés eltérő rendelkezésének hiányában a Koncepciótervek részét képezi: 1. Helyszín elemzése, 2. Program elemzése, 3. Beépítési javaslat, 4. Építészeti vízió [(egyszerűsített) látványterv]. A Tervező feladatát képezi a Koncepciótervek elkészítésével összefüggésben a kivitelezésre vonatkozó tervezői költségbecslés elkészítése oly módon, hogy az a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) becsült értékének meghatározására is alkalmas legyen. III. Engedélyezési Tervek elkészítése A Tervező az építésügyi engedélyeztetéshez szükséges tervdokumentáció elkészítését a Megrendelő igényeinek, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles elvégezni. A Tervdokumentációt olyan módon kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti ÉTDR-be történő feltöltésre. A Tervező feladatát képezi továbbá a Beruházás megvalósításához szükséges minden további engedély kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. A Tervező feladatát képezi az Engedélyezési Tervek elkészítésével összefüggésben a kivitelezésre vonatkozó tervezői költségbecslés elkészítése oly módon, hogy az a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) becsült értékének meghatározására is alkalmas legyen. IV. Kiviteli Tervek elkészítése A Tervező feladatát képezi az építési engedélyezési dokumentáció és megszerzendő építési, létesítési engedélyeket tartalmazó határozatok, valamint a Megrendelő által egyeztetett és véglegesített megoldások, beruházási részterületek és volumen alapján, a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített Kiviteli Tervek elkészítése, valamint minden olyan, a Keretszerződésben, Egyedi Megrendelésben, Közbeszerzési Dokumentációban nem nevesített tervezési feladat, amelyek a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek. A Tervező elkészíti továbbá a Beruházáshoz tartozó útépítési munkák és közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok mindazon műszaki dokumentációját, ami az útépítési munkák és a közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok engedélyezéséhez, megvalósításához (Kivitelezési Dokumentáció), használatbavételéhez szükséges, ideértve az Ingatlan környezetében elvégzendő útépítési, egyéb közterületi és közműépítési munkákat is, amelyeket Felek közműépítés tekintetében a közvetlen gerinchálózatra való rácsatlakozásra, valamint a közműcsatlakozással érintett tervek elkészítésére korlátoznak. A Tervező feladatát képezi a Kiviteli Tervek elkészítésével összefüggésben a Kiviteli Tervek alapján a részletes, egységes szerkezetbe foglalt főösszesítővel ellátott árazatlan tervezői költségvetés és a részletes tervezői árazott költségvetés elkészítése. V. Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok Tervező feladata a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során a Tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás megválaszolása. A feladatokról Megrendelő a kérdések beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatja a Tervezőt, a válaszadási határidő közlésével egyidejűleg. VI. Egyéb feladatok A Tervező eljár a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a Beruházás teljes körű megvalósításához szükséges összes Engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Tervező közreműködik a Beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, a Megrendelő Beruházásra vonatkozó igényeinek megfelelően az építési Engedély(ek), szakhatósági hozzájárulások és az érdekelt közművek hozzájárulásainak beszerzésében. A Tervező elvégzi valamennyi, a Tervdokumentáció készítésében és a Tervező Keretszerződés szerinti feladatai ellátásában résztvevő szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetések koordinálását, munkájuk összehangolását. VII. Tervezői művezetés A Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő követelményei szerint köteles ellátni és ennek érdekében a kivitelezés ideje alatt köteles a Megrendelő rendelkezésére állni. A tervezői művezetés keretében a Megrendelő által elfogadott terveken változtatás kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával eszközölhető. A teljes műszaki leírás a feltöltött dokumentumok között érhető el.

Pouvoir adjudicateur