Travaux de réhabilitation du site du Bon Grain à Sambreville - Phase 2B

Description du marché

Marché de travaux relatif à la réhabilitation du site du « Bon Grain » phase 2b et ayant pour objet les parachèvements du bâtiment du « Bon Grain », site hébergeant de nombreuses entreprises d’économie sociale. Le projet consiste à rénover un patio et les espaces intérieurs qui n’ont pas encore été parachevés lors de travaux précédents afin que le site puisse accueillir des formations dans les domaines de la restauration. Ce projet permettra donc d’élargir les possibilités d’activités avec de nouveaux espaces et vise à finaliser la rénovation d’un patio et d’espaces intérieurs qui accueilleront, après équipement, une cuisine de formation, un cellier, un vestiaire, un espace de restaurant, des locaux techniques et des espaces de rangement. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Dans le cadre du présent marché, l’administration communale de Sambreville souhaite favoriser l’insertion professionnelle réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux de parachèvement de bâtiment