FLA 05-2 - Aménagement et valorisation touristique des anciens bassins de décantation de Frasnes-lez-Anvaing

Description du marché

Le marché de travaux est divisé en 5 lots comprenant des tranches fermes et conditionnelles, qui comprennent l’exécution des travaux suivants : LOT 1 – Halle polyvalente : TRANCHE 1 FERME : 1 bâtiment : Construction d’une halle polyvalente TRANCHE 2 CONDITIONNELLE : qui comprend la création de deux blocs sanitaires préfabriqués automatisés comprenant 1 toilette PMR et 2 urinoirs. LOT 2 – Cabane des expériences, tour et observatoire : Construction de la cabane des expériences + Construction de la tour d'observation + Construction d'un petit observatoire LOT 3 – Abords TRANCHE 1 FERME : Abords TRANCHE 2 CONDITIONNELLE : qui comprend la création d'une petite marre et d'un ponton. TRANCHE 3 CONDITIONNELLE : qui comprend la réalisation d'un nouveau parking et de voiries (22 places + 2 places PMR). TRANCHE 4 CONDITIONNELLE : qui comprend la création d'une plaine de jeux munie de 4 types de jeux (cage à grimper, jeu de sable, tunnel et toboggan et parcours des 5 sens). TRANCHE 5 CONDITIONNELLE : qui comprend la création d'une plaine de jeux munie de de jeux d'eau. LOT 4 – Plantations LOT 5 – Signalétique pédagogique Le délai d’exécution est de 250 jours ouvrables pour l’exécution de tous les lots. En cas de levée des tranches conditionnelles, les sous-délais d’exécution sont à respecter mais à intégrer au délai d’exécution de la tranche ferme de chacun des lots. Chaque tranche conditionnelle du lot 1 et du lot 3 est subordonnée aux moyens financiers. Clauses sociales, éthiques et environnementales : l’Adjudicateur souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Une clause sociale flexible est prévue au marché. De plus, le pouvoir adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale. Une attention particulière y sera portée telle que décrite au cahier des charges et par le biais des engagements respectifs des entreprises et du maître de l’ouvrage. Diverses mesures environnementales sont également prescrites dans les clauses techniques du cahier des charges. Financement : Commissariat Général au tourisme Lieu d'exécution du marché : Site dit « Frasnes-les-Bassins », situé le long de la Rhosnes, entre la rue Oscar Soudant et la rue Marais Gauquier, au départ de la bibliothèque, rue de la Fauvette à 7911 Frasnes-lez-Anvaing.

Pouvoir adjudicateur

Secteur d'activité

Travaux d'aménagement paysager

Lots (5)